云和老年综合活动中心老年大学二期工程

来源:互联网 由 青青子衿文档 贡献 责任编辑:鲁倩  
云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程

施工招标文件

招标序号:YZT-18GA-018

招标人(盖章):

法定代表人(签字或盖章):

招标代理人(盖章):

法定代表人(签字或盖章):

编制时间: 2018 年 07 月 23 日

备案单位(盖章): 2018 年 07 月 23 日

招标公告 (3)

第一章投标须知 (5)

一、投标须知前附表 (5)

二、招标活动日程安排表 (8)

三、总则 (9)

四、投标人资格 (11)

五、招标文件 (12)

六、投标报价 (15)

七、投标文件 (17)

九、投标文件的编制及递交 (18)

九、开标 (19)

十、评标 (21)

十一、其他 (24)

十三、授予合同 (25)

十三、工程结算方式 (26)

第二章合同主要条款及附件 (29)

第一部分合同协议书 (32)

第二部分通用合同条款 (35)

第三部分专用条款 (35)

第三章技术规范 (56)

第四章投标文件(格式) (57)

(封面) (57)

商务标部分目录 (58)

一、投标函 (59)

二、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。 (60)

六、项目管理班子配备情况表 (63)

七、投标单位资格自查表 (64)

八、承诺书 (65)

九、投标保证金 (66)

十、投标报价书 (67)

十一、材料暂定品牌选用情况表 (89)

第五章图纸和技术资料(另附) (95)

第六章工程量清单及招标控制价(后附) (95)

第七章评标办法 (96)

附件一、开标程序(含资格后审办法) (96)

附件二、评标办法 (97)

招标公告

招标序号:YZT-18GA-018 一、云和县民政局的建设项目云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程经云发改投【2018】83号批准,资金来源国有。现采用公开招标方式对该项目进行招标,浙江至伟工程管理咨询有限公司受业主委托具体负责本工程的招标事宜。

二、工程概况:

1、建设地点:云和县老年综合活动中心(老年大学);

2、建设规模:占地面积731.2平方米,建筑面积2041.3平方米,主要建设1幢三层老年综合活动中心及给排水、绿化等附属配套工程;

3、招标范围:施工图范围内工程(具体详见提供的工程量清单);

4、工期要求:280日历天;

5、招标控制价:7016655元;

6、质量要求:合格。

三、投标人资格要求:

1、投标人资质类别和等级:具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质;

2、项目负责人资质类别和等级:具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上,且无在建或预中标工程;

3、项目经理与企业的法定代表人、企业负责人或技术负责人不得为同一人;

4、省外企业参加投标的还需办理省外企业进浙承接业务备案手续,未办理的拒绝参加本项目的投标;

5、要求投标人是2018年丽水市国有投资工程建设项目房建类预选承包商名录中的企业。同时,投标时资质必须是该预选承包商名录中的资质,市外企业项目经理必须是该预选承包商名录中的人员。

四、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。

五、招标文件索取途径:

1、本项目招标文件和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上下载方式发放。

2、2018年07月23日起潜在投标人可凭本企业CA数字证书登录“丽水市公共资源电子交易系统(http://www.lssggzy.com/)”,登录系统下载。

3、未取得丽水市公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人,应先办理交易主体注册手续,取得丽水市公共资源交易中心CA数字证书,具体登记办法请登录“丽水市公共资源交易网→办事指南”栏目进行查看。主体库注册及CA锁办理咨询电话:0578-*******。

4、潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑澄清文件、修改文件等内容,招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件,投标人必须下载最新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具,否则制作的电子投标文件将无法开标。投标人因自身贻误行为导致投标失败的,责任自负。

5、如需图纸和纸质招标文件请与招标代理机构联系,联系人:王伟健,联系电话:137********。

六、其他

1、本工程不接受2016年08月15日以来在检察机关有行贿记录的企业法定代表人和项目负责人参加。

2、本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目经理参加投标;投标人或项目经理被认定有丽水市建设市场严重不良行为的,或项目班子未缴纳养老保险的,或项目经理是公务员或事业单位(投标单位是事业单位的除外)工作人员的,或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执(从)业资格的,或项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理,并在公示期间或投诉有效期内的,谢绝参加本项目投标;投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。

3、注意事项:参加本工程的投标人若使用擎洲软件投标的版本为擎洲广达云计价版本1.5.2及以上【0411云和2013清单投标模板】(增值税);

七、联系方式:

招标人:云和县民政局招标代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

地址:云和县车站路地址:云和县吉祥路112号

联系人:严少平联系人:王伟健

电话:159******** 电话:137********

公告发布时间:2018年07月23日

第一章投标须知

一、投标须知前附表

前附表一第1页共3页

以下内容为系统自动转化的文字版,可能排版等有问题,仅供您参考:

云和县老年综合活动中心(老 年大学)二期工程 施工招标文件

招标序号:YZT-18GA-018

人(盖章):

法定代表人(签字或盖章):

招标代理人(盖章):

法定代表人(签字或盖章):

间:

2018

07

23

备案单位(盖章):

2018

07

23

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

目录

招标公告 .............................................................................................................................................................................. 3 第一章 投标须知 .............................................................................................................................................................. 5 一、投标须知前附表 .................................................................................................................................................. 5 二、招标活动日程安排表 .......................................................................................................................................... 8 三、总 则 .................................................................................................................................................................. 9 四、投标人资格 ........................................................................................................................................................ 11 五、招标文件 ............................................................................................................................................................ 12 六、投标报价 ............................................................................................................................................................ 15 七、投标文件 ............................................................................................................................................................ 17 九、投标文件的编制及递交..................................................................................................................................... 18 九、开 十、评 标 ................................................................................................................................................................ 19 标 ................................................................................................................................................................ 21

十一、其他 ................................................................................................................................................................ 24 十三、授予合同 ........................................................................................................................................................ 25 十三、工程结算方式 ................................................................................................................................................ 26 第二章 合同主要条款及附件 ........................................................................................................................................ 29 合同协议书 ............................................................................................................................................ 32 通用合同条款 ........................................................................................................................................ 35 专用条款 ................................................................................................................................................ 35 第一部分 第二部分 第三部分 第三章 第四章

技术规范 ............................................................................................................................................................ 56 投标文件(格式).................................................................................................................................................. 57

(封面) .................................................................................................................................................................... 57 商务标部分目录 ........................................................................................................................................................ 58 一、投标函 ................................................................................................................................................................ 59 二、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。

..................................................................................... 60 六、项目管理班子配备情况表................................................................................................................................. 63 七、投标单位资格自查表 ........................................................................................................................................ 64 八、承诺书 ................................................................................................................................................................ 65 九、投标保证金 ........................................................................................................................................................ 66 十、投标报价书 ........................................................................................................................................................ 67 十一、材料暂定品牌选用情况表 ............................................................................................................................. 89 第五章 第六章 第七章 图纸和技术资料(另附) ................................................................................................................................ 95 工程量清单及招标控制价(后附) ................................................................................................................ 95 评标办法 ............................................................................................................................................................ 96

附件一、开标程序(含资格后审办法) ................................................................................................................. 96 附件二、评标办法 .................................................................................................................................................... 97

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 2 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

招标公告

招标序号:YZT-18GA-018 一、云和县民政局的建设项目云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程经云发改投【2018】83 号批 准,资金来源国有。

现采用公开招标方式对该项目进行招标,浙江至伟工程管理咨询有限公司受业主委托 具体负责本工程的招标事宜。

二、工程概况: 1、建设地点:云和县老年综合活动中心(老年大学); 2、建设规模:占地面积 731.2 平方米,建筑面积 2041.3 平方米,主要建设 1 幢三层老年综合活动中 心及给排水、绿化等附属配套工程; 3、招标范围:施工图范围内工程(具体详见提供的工程量清单); 4、工期要求:280 日历天; 5、招标控制价:7016655 元; 6、质量要求:合格。

三、投标人资格要求: 1、投标人资质类别和等级:具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质; 2、项目负责人资质类别和等级:具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上,且无在建或预中标工程; 3、项目经理与企业的法定代表人、企业负责人或技术负责人不得为同一人; 4、省外企业参加投标的还需办理省外企业进浙承接业务备案手续,未办理的拒绝参加本项目的投标; 5、要求投标人是 2018 年丽水市国有投资工程建设项目房建类预选承包商名录中的企业。

同时,投标 时资质必须是该预选承包商名录中的资质,市外企业项目经理必须是该预选承包商名录中的人员。

四、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。

五、招标文件索取途径: 1、本项目招标文件和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上下载方式发放。

2、2018 年 07 月 23 日起潜在投标人可凭本企业 CA 数字证书登录“丽水市公共资源电子交易系统 (http://www.lssggzy.com/)”,登录系统下载。

3、未取得丽水市公共资源交易中心 CA 数字证书的潜在投标人,应先办理交易主体注册手续,取得丽 水市公共资源交易中心 CA 数字证书,具体登记办法请登录“丽水市公共资源交易网→办事指南”栏目进行 查看。

主体库注册及 CA 锁办理咨询电话:0578-2292759。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 3 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

4、潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑澄清文件、修改文件等内容,招标人不再一 一通知。

如有答疑澄清文件,投标人必须下载最新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具,否则制作的电 子投标文件将无法开标。

投标人因自身贻误行为导致投标失败的,责任自负。

5、如需图纸和纸质招标文件请与招标代理机构联系,联系人:王伟健,联系电话:13732558508。

六、其他 1、本工程不接受 2016 年 08 月 15 日以来在检察机关有行贿记录的企业法定代表人和项目负责人参加。

2、本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目经理参加投标;投标人或项目经理被认定有丽水市建设市 场严重不良行为的,或项目班子未缴纳养老保险的,或项目经理是公务员或事业单位(投标单位是事业单 位的除外)工作人员的,或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执(从)业资格的,或项目经理是 其它项目第一预中标候选人的项目经理,并在公示期间或投诉有效期内的,谢绝参加本项目投标;投标人 及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。

3、注意事项:参加本工程的投标人若使用擎洲软件投标的版本为擎洲广达云计价版本 1.5.2 及以上 【0411 云和 2013 清单投标模板】(增值税); 七、联系方式: 招标人:云和县民政局 地址:云和县车站路 联系人:严少平 电话:15988083438 招标代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司 地址:云和县吉祥路 112 号 联系人:王伟健 电 话:13732558508 公告发布时间:2018 年 07 月 23 日

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 4 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

第一章

前附表一 工程名称 建设地点 招标联系人 招标方式 招标范围 标段划分

投标须知

第1页 共3页

一、投标须知前附表

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程 云和县老年综合活动中心(老年大学) 王伟健 ×邀请 √公开 电 话 13732558508 ×自行 √委托代理

组织方式

施工图范围内的工程(具体详见提供的工程量清单) 一个标段 允许分 包内容 按国家有关规定

投标人主要条件

1、投标人资质类别和等级:具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

2、项目负责人资质类别和等级:具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上,且无在建或预 中标工程。

3、项目经理与企业的法定代表人、企业负责人或技术负责人不得为同一人; 4、省外企业参加投标的还需办理省外企业进浙承接业务备案手续,未办理的拒绝参加本项 目的投标; 5、要求投标人是 2018 年丽水市国有投资工程建设项目房建类预选承包商名录中的企业。

同时,投标时资质必须是该预选承包商名录中的资质,市外企业项目经理必须是该预选承 包商名录中的人员。

占地面积 731.2 平方米, 建筑面积 2041.3 平方米, 主要建设 1 幢三层老年综合活动 中心及给排水、绿化等附属配套工程

质量要求 工程类别 280 日历天 7016655 元

合格 三类

承包方式 招标工期要求 招标控制价 投标担保 评标基准价范围 交易席位证 投标有效期 投标文件份数

施工总承包

采用投标保证金方式:人民币拾万元整(具体交纳方式见前附表 3) 招标控制价下浮 3.0%-7.9% 按云和县招投标中心规定办理 投标截止日后 90 日历天 上传交易平台的加密电子投标文件一份,与上传交易平台一致的纸质标书一份, 并随身 携带与加密电子标书一致的无加密标书备用。

电子投标文件采用网上递交的方式,上传至丽水市公共资源电子交易系统 (http://http://www.lssggzy.com/),纸质投标文件采用现场递交方式。

超过投标截止时 间未完成上传的电子投标文件或未提交纸质投标文件的,投标文件将被拒收。

纸质投标文件递交至:浙江省云和县招投标中心开标大厅 地址:云和县城南路 1 号(新体育馆一楼开标大厅) 接收人:云和县民政局 投标截止时间:2018 年 08 月 15 日上午 09 时 40 分 00 秒(以浙江省云和县招投标中心开标 大厅电子时钟的时间为准。

) 时间:同投标截止时间 地点:浙江省云和县招投标中心 开标大厅

投标文件递交

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 5 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

前附表二 序号 项目内容 中标人履约保证金金额 未履行项目负责人及主要施工 管理人员到场承诺保证金金额 1 其 中 未履行工期承诺保证金金额 未履行安全文明施工承诺保证 金金额 其他违约金 招标文件要求 签约合同价的 5 % 履约保证金的 20 % 履约保证金的 40 % 履约保证金的 20 % 履约保证金的 20 % 按照《丽水市建筑企业农民工工 资支付保证管理规定》(丽政办 发[2013]3 号)、《丽水市人民 政府专题会议纪要》([2013]89 号)规定缴纳及退还。

收到开工通知 后 5 天内 工期提前、延误 (1) (2) 4 (3) 工期提前奖励标准 工期提前奖励限额 工期延误赔偿标准 500 元/天 不超过履约保证金的 30 % 500 元/天

第2页 共3页 备注

2

民工工资支付担保

3

报告开工时间

(4)

工期延误赔偿限额

履约保证金的 40 %

在招标人要求工期 提前的情况下奖励, 自行提前工期的不 予奖励 同时按丽建发 [2005]135 号文件记 入不良行为 情节严重时,履约保 证金不足以赔偿损 失的,发包人有权要 求承包人全额赔偿 损失。

5 6 7 8 9

工程质量保修金 优质工程奖 标化工地奖 安全文明施工费

审计结算价的 2.5 % 无 无 详见招标文件

农民工工伤保险金 推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合 同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实 存在影响中标结果的情形,不符合中标条件的,由招标 人重新招标, 在原招标文件内容没有实质性修改的情况 下,开标时间可以缩短,但自招标文件发出之日起不少 于 3 日。

10

重新招标

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 6 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

前附表三 序号 1 事项 资格后审 解释说明或注意事项 开标时根据招标文件要求审查投标人资格。

第3页 共3页 备注 详见 招标文 件

2

开标时 必须到场 的人员

a、法定代表人持法定代表人资格证明书和有效身份证参加开标会议;法 定代表人授权委托代理人的, 委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标 企业连续十二个月的养老保险缴纳证明和有效身份证原件参加开标会议, 资质 证书上载明的企业负责人参加开标会议的,可不提交养老保险缴纳证明。

b、投标书中拟定的项目经理持注册建造师证书原件和有效身份证参加。

详见 招标文 件

3

开标时应 提交的证 件原件

a、企业营业执照副本;b、企业资质证书副本;c、企业安全生产许可证; d、投标文件中拟定项目经理的项目注册建造师证书和安全生产考核证书(B 类证);e、专职安全员的安全生产考核证书(C 类证);f、丽水市建筑业企 业农民工工资支付保证金缴存卡或丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金 丽建发 免缴卡; g、项目班子养老保险缴纳凭证原件(或复印件加盖单位公章且复印 [2005] 件上二维码能扫描); h、 评标时要求提交的证明材料原件; i 省外企业出具 《省 268 号 文件 外企业进浙承接业务备案证明》。

注:1.企业资质证书副本可提供复印件并加盖单位公章,且复印件上二 维码能扫描。

2.企业安全生产许可证、建造师证、B 类证、C 类证可在“浙江 政务网”上打印,并加盖单位公章,且在打印件上能扫描二维码。

交纳的注意事项: 1、电汇方式交纳,在投标截止时间前转到以下帐户: 收款单位名称:浙江省云和县招投标中心投标保证金专户 开户行:浙江云和农村商业银行股份有限公司 银行帐号:报名时系统自动生成的虚拟子账号(投标单位登录系统后可从“项 目报名”栏目,选择报名项目点击“操作”按钮后,在窗口左上方查看) 注:投标保证金必须从该企业基本账号汇出。

注意事项: 1、席位费投标截止时间前缴纳。

按招标文件中投标文件的格式编制投标文件,内容齐全,要求签字、盖章 详见 的地方,必须按要求签字、盖章。

电子标书的内容(报价、工期、项目负责人、 招标文 标书水印码)必须和纸质的投标文件一致(养老保险交纳证明除外),否则作 件 废标处理。

4

投标保证 金的缴纳 方式

具体金 额详见 前附表 一

5

交易席位 费 投标文件 编制注意 事项

6

注:后面与本表有矛盾的以本表为准。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 7 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

二、招标活动日程安排表

序号 工作内容 时 间 安 排 地 点

1

发布招标公告

2018 年 07 月 23 日

丽水市公共资源交易网(云和) http://yh.lssggzy.com/yhweb/ 和丽水市公共资源交易网 (http://www.lssggzy.com) 网络下载: http://yh.lssggzy.com/yhweb/ht tp://www.lssggzy.com 项目所在地 提交方式: 1、书面递交:浙江至伟工程管理咨 询有限公司云和分公司 2、同时登录丽水市公共资源交易网 提出异议(交易主体登录→业务管 理→异议) 获取方式 网络下载: http://yh.lssggzy.com/yhweb/ http://www.lssggzy.com 浙江省云和县招投标中心 递交至:浙江省云和县招投标中心 投标文件递交至:浙江省云和县招 投标中心 浙江省云和县招投标中心 丽水市公共资源交易网(云和) 丽水市公共资源交易网 在丽水市公共资源交易网(云和) 上公告招标结果。

丽水市公共资源交易网上公告招标 结果。

2 3

发放招标文件 现场踏勘

同发布招标公告时间 投标人自行前往建设地点进行 现场踏勘

4

投标人对招标文件提 交异议时间

投标截止时间前 10 天

5

招标文件的澄清或实 质性修改时间

澄清或者修改的内容涉及工程 量清单修改等可能影响投标文 件编制的,在投标截止时间 15 日前,涉及其他修改的,在提交 投标文件截止时间 3 日前 投标截止时间前 投标截止时间前 同前附表一 与投标截止时间同一时间 公示 3 日

6 7 8 9 10

交纳投标保证金 交易席位费 投标文件截止 时间 开标时间 预中标公示 招标人决标, 发中标通知书

11

公示结束及投诉处理结束后 中标通知书发出之日起 30 日 内, 中标人必须与招标人签订施 工合同, 否则,取消其中标资格, 对其进行担保索赔,招标人重新 组织招标。

12

签订合同

云和县民政局

13

投标保证金的退还

按云和县招投标中心规定退还。

注:后面与本表有矛盾的以本表为准。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 8 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

注意:本招标文件条款中带“□ √”符号为采用,带符号“□ ×”的为不采用。

三、总

(一)工程概况

1、工程名称:云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程 2、招标人:云和县民政局 3、工程地点:云和县老年综合活动中心(老年大学) 4、工程立项批准文号:云发改投【2018】83 号 5、工程投资性质及资金落实情况:资金已落实 6、建设规模:占地面积 731.2 平方米,建筑面积 2041.3 平方米,主要建设 1 幢三层老年 综合活动中心及给排水、绿化等附属配套工程。

7、招标范围:施工图范围内工程(具体详见提供的工程量清单)。

8、现场条件: (1)土地征用及补偿情况:可以满足施工要求; (2)三通一平情况:可以满足施工要求; (3)现场交通条件:可以满足施工要求; (4)施工现场接水、接电、用水、用电、工程四周安全防护等由投标人自行解决。

费用 由投标人根据现场情况,在投标报价中充分考虑 。

9、工期要求:招标工期为 280 日历天。

工期计算起止日期:本项目总工期为从项目开工 至项目竣工验收合格之日。

10、工程质量目标:合格 11、文明施工、安全防护要求:本工程文明施工、安全防护要求达到浙江省《建筑施工安 全检查标准》(JGJ59-2011)标准,施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标 准》(JGJ146-2013、J375-2013)。

(二)投标费用 1、投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

不管投标结果如 何,招标人对上述费用不负任何责任。

2、投标货币:为人民币。

(三)本工程不允许投标人组织联合体投标。

(四)工程管理要求(本工程不适用) 招标人另行招标的专业工程,纳入总承包管理范围,中标人对专业工程质量、进度和安全 文明施工全面负责, 并承担总承包的一切义务和责任。

中标人收取总承包服务费后不得再向专 业工程单位或发包单位收取其他费用, 并承诺按招标人要求提供办公场所、现场加工场地和材 料堆放地、脚手架、垂直运输、临时设施、用水用电设施(水、电费按实际用量向专业工程单 位收取)、临时场地、安全文明设施、施工所需的工作面、现场指定垃圾堆场、一次结构打凿

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 9 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

后的修补、工程资料的统一编印归档、各工种的配合协调管理、现场文明施工的统一管理等一 切与专业工程施工、配合、管理有关的服务内容,以及在总包配合协调管理范围内的一切应尽 的义务和责任。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 10 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

四、投标人资格

(五)投标人资格条件 1、投标人资质类别和等级:具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

2、项目负责人资质类别和等级:具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上,且无在建或 预中标工程。

3、项目经理与企业的法定代表人、企业负责人或技术负责人不得为同一人; 4、省外企业参加投标的还需办理省外企业进浙承接业务备案手续,未办理的拒绝参加本 项目的投标; 5、要求投标人是2018年丽水市国有投资工程建设项目房建类预选承包商名录中的企业。

同时,投标时资质必须是该预选承包商名录中的资质,市外企业项目经理必须是该预选承包 商名录中的人员。

6、投标人不得存在下列情形之一: (1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); (2)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外; (3)为本项目的监理人; (4)为本项目的代建人; (5)为本项目提供招标代理服务的; (6)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的; (7)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的; (8)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的; (9)被责令停业的; (10)被暂停或取消投标资格的; (11)财产被接管或冻结的; (12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

(六)资格审查时投标人须提交的资料 资格审查在开标时进行,投标人必须提交前附表 3 规定所需提交的原件,否则评标委员会 将否决其投标。

(七)资格评审方式 本次投标采用□ ×资格预审?资格后审的方式确定合格投标人。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 11 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

五、招标文件

(八)招标文件的组成 1、招标文件包括以下内容: (1)招标公告; (2)投标人须知; (3)本招标文件及评标办法; (4)合同条款及格式; (5)招标控制价及工程量清单; (6)图纸; (7)技术标准和要求; (8)投标文件格式; (9)投标人须知前附表规定的其他材料; (10)根据本章第(十)条、第(十一)条对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件 的组成部分。

2、招标文件及其附件必须经云和县住房和城乡建设局备案后有效。

3、投标人应认真审阅招标文件所有的内容,如果投标人的投标文件不能实质性响应招标 文件要求的,评标委员会将否决其投标,责任由投标人承担。

(九)工程招标控制价及招标工程量清单 1、本工程√设立 ×不设立 工程招标控制价。

□ 2、工程招标控制价是指具有编制招标文件能力的招标人或其委托持有建设行政主管部门 颁发相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构,根据招标项目施工图纸、现场条件及有关 资料, 根据国家或浙江省和丽水市行业建设主管部门颁发的有关现行工程造价计价依据和办法 编制后, 经 县财政项目预算审核中心 审定得出的工程招标控制价, 投标人投标报价高于工程 招标控制价的, 评标委员会将否决其投标。

工程招标控制价须建设行政主管部门所属造价管理 机构备案后有效。

3、工程招标控制价及工程量清单参考下列计价依据和政策性文件编制: □建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013); □《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013); □《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013); □《浙江省建设工程计价规则》(2010版); □《浙江省建设工程施工取费定额》(2010版); □《浙江省施工机械台班费用定额》(2010版); □《浙江省建筑、安装工程预算定额》(2010版); □《浙江省市政、园林绿化及仿古工程预算定额》(2010版); □浙江省建设工程工程量清单计价指引;

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司 第 12 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

□《丽水建设工程造价管理信息》2018 年第 6 期; □《浙江造价信息》2018 年第 6 期; □营改增相关文件 □有关文件、法律法规和省站的有关定额解释; □人工费已经按市场价调整。

(十)招标文件的澄清 投标人在阅读招标文件和踏勘现场后,若对招标文件有异议需要澄清的,应在前附表要求 的时间前,以书面形式(包括传真)不记名向招标人提出异议,同时在交易平台中提出异议, 招标人将通过丽水市公共资源交易网(云和)上发布的形式予以解答。

由此而产生的对招标文 件内容的修改,以答疑澄清或修改招标文件的方式发出。

投标人对工程量清单及招标控制价有异议的,在工程量清单及招标控制价发布之日起 5 日内同时向招标人和招投标监管部门以书面形式提出异议和投诉(投诉采用实名制),同时在 交易平台中提出异议。

招标人收到异议之日起 3 日内组织复核(复核由招标人、工程量清单及 招标控制价编制和审核机构、招投标监管部门及工程造价管理机构参加),复核后,招标人以 补充招标文件形式在原招标文件发布网上发布。

异议或投诉期间招标人必须停止招标投标活 动。

(十一)招标文件的修改 1、在前附表规定的时间,招标人通过丽水市公共资源交易网(云和)上通知所有潜在投 标人修改招标文件, 修改招标文件经有关行政监督管理部门备案后有效。

修改招标文件作为招 标文件的组成部分,对投标人起同等约束作用。

修改招标文件、招标文件的澄清及有关招标信 息由投标人自行在丽水市公共资源交易网(云和)上查阅,因投标人未及时查阅造成投标人损 失的,招标人不承担责任。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改招标文件的内容考虑进去,招标人可以酌情延长 递交投标文件的截止时间。

具体时间将在修改招标文件通知中写明。

3、当招标文件、修改招标文件通知内容相互矛盾时,以最后发出的通知为准。

4、投标人应认真审阅招标文件中所有的招标公告(邀请书)、投标须知、合同条件、规定 格式、要求说明、技术规范和资料等内容,如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本招标 文件的实质性要求,招标人在任何环节可拒绝或否决其投标,责任由投标人自负。

5、潜在投标人应密切关注交易平台,如有答疑澄清(或修改)文件,投标人必须下载最 新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具,否则制作的电子投标文件将无法开标。

(十二)投标保证金 1、投标人有下列情形之一时,投标保证金不予退还: (1)投标人在投标截止后撤销其投标文件的; (2)中标人无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出不合理附加条 件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金的; (3)投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为的;

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司 第 13 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

(4)投标人递交伪造证件的; (5)经查实为骗取中标,在投标及投诉期间,仿造公文、提供虚假业绩、项目负责人没 有在建工程等虚假证明材料的。

(6)不同投标人的电子投标文件系同一台电脑制作完成的。

(十三)勘察现场 投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察, 以获取编制投标文件和签署合同所 需的所有资料。

勘察现场所发生的费用由投标人承担。

招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的。

招标人对投标人自己 所作出的一切推论、理解和结论概不负责。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 14 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

六、投标报价

(十四)投标报价 1、本工程增值税采用一般计税方法。

2、投标报价采用工程量清单计价。

工程量清单计价应包括按招标文件规定,完成工程量 清单项目的全部费用以及政策性文件规定的所有费用,费用由税前工程造价、增值税销项税 额构成。

其中,税前工程造价是由人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润和规费 等各费用项目组成,各费用项目均不包含增值税进项税额。

采用固定价格报价的应考虑风险 系数。

3、工程量清单计价采用综合单价法计价。

综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量 单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润所需的费用,并考虑风险因 素,但不包括规费和增值税进项税额。

即:综合单价=规定计量单位项目人工费+规定计量单 位项目材料费+规定计量单位项目机械使用费+取费基数×(企业管理费率和利润率)+风险费 用。

4、安全文明施工费、工程定位复测费、排污费、社保费、公积金、农民工工伤保险 费、税金的取费,投标人应按下列给定的费率或区间计取(计算基数按本省现行计价依据规 定)。

名称 建筑装饰工程 安装工程 绿化工程 围墙工程 室外道路工程 室外给水工程 室外排水工程 室外强弱电工程 安全文明 施工费 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 排污费、社保费、 公积金 10.40% 11.96% 10.94% 10.40% 7.30% 7.30% 7.30% 11.96% 民工工伤保险费 0.132% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132% 0.132% 税金 (增值税销项税额) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 15 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

5、工程量清单部分投标报价:本工程采用综合单价报价方式报价。

投标人报综合单价时, 应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数,在风险范围内今后不 作调整。

6、投标报价编制要求 ⑴投标人应使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写,内容齐全; ⑵符合现行有关法律,法规、规章、政策性文件。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 16 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

七、投标文件

(十五)投标文件组成 1、投标文件由商务投标文件组成,内容包括: 1)投标函; 2)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书; 3)企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证、丽水市建筑业企业农民工工资 支付保证金缴存卡或丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金免缴卡、2018 年丽水市国有投 资工程建设项目房建类预选承包商公告、省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》 (复印 件); 4)项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证(B 类证)(复印件); 5)项目专职安全员身份证及安全生产考核证(C 类证)(复印件); 6)项目管理班子配备情况表; 7)投标人资格自查表; 8)承诺书; 9)投标保证金; 10)投标报价书; 11)材料暂定品牌选用情况表; 2、本工程的投标文件 □ ×提交 ?不提交 技术投标文件。

3、投标人应当使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写,如不够用时,投标人 可按同样格式展开。

无格式的自行设计编制。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 17 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

九、投标文件的编制及递交

(十六)投标文件的份数和签署 1、加密电子投标文件(.ZJSTF)一份(上传至交易平台),作为投标文件正本。

2、与上传的电子投标文件内容完全一致的纸质投投标文件一份,作为投标文件副本。

纸 质投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印,并按 A4 纸装订成册。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是根据招标人的指示进行的,或者 是投标人造成的必须修改的错误,修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

4、投标文件说明: (1)本次招标需打印纸质投标文件(与上传的电子投标文件内容完全一致)一份。

(2)因系统原因,所有投标人上传的电子投标文件均无法解密时方采用纸质投标文件。

(3)因交易系统原因造成的电子标书上传不成功或加密投标文件无法解密的,允许投标 人在开标现场提供未加密的电子投标文件开标。

5、中标单位在领取中标通知书前必须向招标代理机构提交全套纸质投标文件的副本陆 份。

提供的副本必须与投标时的一致。

(十七)投标文件的密封与标志 1、密封:投标人必须将纸质商务投标文件密封提交,并在密封处加盖投标人单位公章和 法定代表人印章。

2、标志:纸质商务投标文件封袋外面都必须写明招标人名称、工程名称和投标人的名称 全称。

(十八)投标截止期及投标有效期 1、投标人应在投标须知规定的时间之前将电子投标文件上传至交易平台,将纸质投标文 件递交到指定地点。

招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件第(十一)条规定以修改通知的方式,酌情延长递交投标文件的 截止日期。

在上述情况下,招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义 务,将适用于延长后的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4、提交投标文件的投标人少于三个的,招标人将依法重新招标。

5、投标有效期为投标截止之日起 90 日历天。

(十九)投标文件的修改与撤回 1、投标人可以在递交投标文件以后,在规定的投标截止期之前,以书面形式向招标人递 交修改或撤回其投标文件的通知。

在投标截止期以后,不得更改投标文件。

2、投标人的修改或撤回投标文件的,应按按本文件第(十六)、(十七)和(十八)条 规定的要求编制、密封、标志和递交(密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样) 3、投标截止以后,在投标有效期内,投标人不得撤回投标文件,否则其投标保证金将不 予退还。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 18 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

九、开

(二十)开标

1、开标由招标代理机构主持,所有投标人准时参加。

2、开标会议法定代表人持法定代表人资格证明书和有效身份证参加,法定代表人委托代 理人的,代理人持法定代表人授权委托书原件、至投标时连续 12 个月(企业设立不足 12 个 月的,从设立时起) 在委托企业的养老保险缴纳证明和有效身份证原件参加开标会议,资质证 书上载明的企业负责人参加开标会议的,可不需提交养老保险缴纳证明;投标书中拟定的项 目负责人本人必须持注册建造师证书原件和有效身份证参加。

否则视同该投标人未参加开标 会议。

3、开标时,投标人需携带生成电子投标文件所用的 CA 数字证书。

4、开标时投标人按本招标文件前附表 3 要求提交资料原件,以备查验。

5、开标时,由投标人代表检查投标文件的密封情况,经确认无误后,由工作人员当众拆 封,宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。

工作人员做好记录,并由 各投标人签字确认。

6、招标人在投标截止时间前收到的所有有效投标文件,开标时都当众予以拆封、宣读。

7、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

8、开标特别说明: (1)开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。

(2)因投标人原因造成其电子投标文件未解密的,视为撤销其投标文件;因投标人之外 的原因造成电子投标文件未解密的,视为撤回其投标文件; (3)部分投标人的电子投标文件无法解密的,其他投标文件可以解密时开标可以继续进 行; (4)因系统原因所有投标人的电子投标文件均无法解密时方采用纸质投标文件开标。

(5)投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书解密电子投标文件; (6)未现场递交纸质投标文件或逾期送达的,视为撤销其投标文件; (7)投标人在开标现场可使用交易中心提供的解密机或自带笔记本电脑,自行登录交易 平台解密投标文件。

未在规定时间内完成投标文件解密的,造成投标失败的,投标人自行负 责。

9、评委会按照下列要求对所有签收的投标文件进行符合性审查。

招标人如在开标现场发 现有下列情形之一的,应在开标会上做好记录,并提交评标委员会复审,评标委员会确认后 作废标处理,其报价不列入计算投标报价算术平均值范围: (1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封的; (2)提交的投标文件份数不符合招标文件要求的; (3)投标报价高于招标控制价的; (4)投标人未按招标文件的要求提交投标保证金或投标保证金提交的方式、额度、交

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司 第 19 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

纳时间及内容有差错的; (5)不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人情况的; (6)不同投标人的电子投标文件系同一台电脑制作完成的; (7)电子标书的内容(报价、工期、项目负责人)和纸质的投标文件不一致的; (8)因投标人或系统原因上传的电子投标文件无法解密的; (9)需要现场递交纸质投标文件的,为递交纸质文件或逾期送达的; (10)系统提示投标人解密,五分钟内投标人未上前解密或投标人解密不成功的; (11)招标文件规定的其它情形。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 20 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

十、评

(二十一)评标 1、评标工作

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行,并接受有关行政监督管理部门的监 督。

评标委员会设负责人一名,由评标委员会推举产生或者由招标人确定。

评标委员会负责 人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

2、评标委员会应遵循公正、合理、科学的原则,用招标文件确定的方法对投标书进行综 合评价,向招标人按得分高到低推荐 1 名中标候选人。

(二十二)评标内容的保密 公开开标后,直到宣布授予中标人为止,凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标 的有关资料和有关授予合同的信息都应保密。

(二十三)投标文件的澄清 1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较,评标委员会可以书面方式要求投标人对投 标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄 清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的 范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标委员会对投标文件修正原则:用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时, 以文字数额为准;单价与工程量的乘积与总价之间不一致时,以单价为准,但单价有明显的 小数点错位的,以总价为准,并修改单价。

(二十四)在评标过程中,评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿 手段谋取中标等违法、违规行为或者以弄虚作假等方式投标的,评标委员会将否决其投标, 并将其上报建设行政主管部门列入丽水市建设市场严重不良行为。

(二十五)在评标过程中,评标委员会按照现行浙江省建设工程计价依据分析投标人的报价 可能低成本价时,评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。

投标人不能 合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 评标委员会将否决其投标。

(二十六)投标人和项目负责人资格条件不符合国家、丽水市有关规定和招标文件要求的, 或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的,评标委员会应否决其投标。

(二十七)评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作 出响应。

未能在实质上响应的投标,评标委员会将否决其投标。

(二十八)否决投标的情形 1、清标过程中发现以下情形的,评标委员会否决其投标,被否决的投标人,其报价不 列入计算投标报价算术平均值范围: (1)不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人情况的; (2)不同投标人与同一投标人联合体投标的;

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司 第 21 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

(3)不同投标人的电子投标文件系同一台电脑或同一造价锁制作完成的。

2、投标文件有下述情形之一的,属于重大偏差,视为未能对招标文件作出实质性响 应,评标委员会将否决其投标: (1)投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章的; (2)投标文件附有招标人不能接受条件的; (3)投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的; (4)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的; (5)投标文件中载明的项目经理与参加资格审查的项目经理不相符; (6)投标文件中所报的项目经理有在建项目,或项目经理是其它项目中标候选人的项目 经理,并在公示期间或投诉有效期内的; (7)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的;或投标文件中工程数量的整数 部位和小数点后一位小数、工程暂定项目价格或品牌(多选一)与招标文件提供的清单不一致 的; (8)投标函的报价和投标报价书的报价不相符的,投标人所报工期不符合招标文件要求 的; (9) 安全文明施工费、排污费、社保费、公积金、民工工伤保险费、增值税 (销项税额) 的取费,投标人未按给定的费率或区间计取。

(10)实质性内容未按招标文件规定的格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 的; (11)投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的; (12)招标文件要求提交的复印件投标人未提交或提交的复印件与原件不一致的; (13)投标人提交虚假证件或虚假资料的; (14) 项目经理与企业营业执照和资质证书中载明的企业法定代表人或企业负责人为同一 人的; (15)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异; (16)不同投标人的投标文件相互混装; (17)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的; (18)总承包发包时,总包服务费取费费率高于 3 %的(不含 3%); 3、存在下列情况之一的,评标委员会将否决其投标: (1)投标人法定代表人或委托代理人未参加开标会议的,或项目经理本人未参加开标会 议的; (2)投标人不满足招标文件载明的投标人资格条件的,未按前附表要求提供原件或提供 的原件不满足要求的;

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 22 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

(3)投标人或项目经理被认定有丽水市建设市场严重不良行为的,或项目经理是公务员 或事业单位 (投标单位是事业单位的除外)工作人员的;或投标人有串通投标、弄虚作假、行 贿等违法行为的。

(4)联合体投标时未附联合体各方共同投标协议的; (5)投标人的报价高于招标人设立的招标控制价(包括:招标控制价总价、分部分项工 程招标控制价、暂列金额、专业工程暂估价及总承包服务费等。

) 的;或“暂定品牌材料表” 中列出的材料未按规定在“约定品牌”中选取的; (6)按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价,投标人不接受修正后报 价的; (7)投标报价的表格中主要内容缺项严重或主要表格缺页或主要表格缺少的; (8)投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的; (9)投标人拒绝按招标文件的要求修正不平衡报价的; (10)不同投标人的投标文件的错漏之处有三处及以上完全一致的; (11)投标人未按招标文件要求提供电子版工程量清单(包括主材)报价书的; (12)投标人及其拟派的项目经理不符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关规定 的。

(13)不符合按招标文件中规定的其他实质性要求的。

评标委员会认为否决投标后,有效投标少于 3 个,使得投标明显缺乏竞争的,可以否决 全部投标;其中,房建市政项目施工招标,有效投标少于 3 个,一般应重新招标。

(二十九)评标和定标将在投标有效期结束日前完成。

不能在投标有效期结束日前完成评标 和定标的,招标人将通知所有投标人延长投标有效期。

拒绝延长投标有效期的投标人有权收 回投标保证金。

同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期,但不得 修改投标文件的实质性内容。

因延长投标有效期造成投标人损失的,招标人不予补偿。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 23 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

十一、其他

(三十)在招投标现场监督及投诉处理过程中,经查实投标人或项目经理资质、业绩、 在建工程、市场行为、所提交的资料等方面弄虚作假情形的,或存在违法、违规行为的,取 消中标资格。

(三十一)项目经理是否有在建工程,以其能否提供竣工验收单或单位工程质量竣工验 收记录为准(市政工程以交工验收单、竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录为准)。

在 项目实施过程中,项目经理因故更换,应原项目业主同意,并经备案主管部门同意,且更换 后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

项目经理在 云和县 行政区域 范围内承接 2 个小额工程的不视为有在建工程。

(三十二)是否有丽水建设市场严重不良行为的认定:因各地对不良行为认定标准不一 致,丽水市外不良行为按建设部关于印发《建筑市场诚信行为信息管理办法》的通知(建市 [2007]9 号) 、住房和城乡建设部关于印发 《全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标 准》(试行)的通知(建办市[2013]38 号)、《浙江省建设市场不良行为记录和公示办法》 (浙建监[2006]80 号)中的不良行为标准等有关法律、法规、规定,根据投标人及项目经理 具体行为,结合《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》(丽建发 [2005]135 号) 进行认定。

(三十三)投标人或项目经理在评标或投诉阶段,被认定有丽水市建设市场严重不良行 为的,或项目经理是公务员或事业单位(投标单位是事业单位的除外)工作人员的,或项目 经理在其它单位有注册或登记建设行业执(从)业资格的,或项目经理是其它项目预中标候 选人的项目经理,并在公示期间或投诉有效期内的,取消中标资格。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 24 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

十三、授予合同

(三十四)中标 1、招标人按评标委员会推荐的预中标人名单,按照得分从高到低取推荐第 1 名为中标候 选人,中标候选人名单在丽水市公共资源交易网(云和)上进行公示。

投标人或者其他利害关 系人对评标结果有异议的,在公示期间向招标人提出,招标人在收到异议之日起 3 日内作出 答复。

2、对评标结果提出异议是投诉的前置条件,未提出异议的投诉事项不予受理。

投标人或 者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,招标人未在规定的时间 内作出答复的,答复未解决异议问题的,可以自知道或者应当知道之日起 10 内向有关行政监 督部门投诉。

依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第 11 号)和《丽 水市工程建设项目招标投标活动异议投诉处理规定》(丽招管办[2014]14 号)等有关规定, 以书面形式向云和县住房和城乡建设局提交投诉书,同时在交易平台中发起投诉 (丽水市公共 资源交易网→交易主体登录→业务管理→投诉) ,提交投诉书同时提交有效线索和相关证明材 料。

逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。

3、没有投诉的,招标人根据有关规定确定中标候选人为中标人。

(三十五)合同签订 1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定,依据招标文件和投标文件 签订施工合同。

合同采用(GF-2017-0201)《建设工程施工合同》范本。

2、施工合同签订前:中标通知书发出之日起 30 日内,中标人必须按规定缴纳履约保 证金、提交丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或丽水市建筑业企业农民工工资 支付保证金免缴卡后与招标人签订施工合同,因中标人原因不能按照招标文件规定签订合同 的,取消其中标资格。

3、推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履 约保证金,或者被查实存在影响中标结果的情形,不符合中标条件的,由招标人重新招标, 在原招标文件内容没有实质性修改的情况下,开标时间可以缩短,但自招标文件发出之日起 不少于 3 日。

4、合同签订后应在 15 个工作日内,以招标文件合同条款为依据,按照有关规定办理合 同备案手续。

发生合同变更的,应按照有关规定办理合同变更备案手续。

(三十六)投标保证金的退还 按云和县招投标中心规定退还。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 25 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

十三、工程结算方式

(三十七)结算工程量及单价的确定 1、工程量的确定:招标人提供的工程量清单作为投标报价的共同基础。

实际完成工程量 由承包单位计量、监理工程师核准、招标人确认的实际工程量为准。

工程实施过程中遇下列情 况之一的,按实调整(或增减)工程量清单项目的数量: (1)招标人要求或设计变更引起清单项目工程量增减的; (2)招标人要求或设计变更引起增减的工程量清单项目的; (3)招标人工程量计算错误、清单项目列项错误; (4)未按照国家现行计量规范强制性规定计量的; (5)招标人要求增加施工图纸之外与该工程有关联的其他工程量清单项目及数量; (6)其他: 2、综合单价的确定:综合单价按照投标人投标文件中所报的综合单价结算。

没有投标报 价的按以下方法确定综合单价: (1)由于清单项目、工程数量的调整,应按照下列方法确定其综合单价: 已标价工程量清单中有适用项目的,应采用该项目的单价;但当工程变更等原因导致工程 数量发生变化,且工程量偏差超过一定范围时(合价金额占合同总价 2%及以上的分部分项清 单项目, 其工程量增加或减少超过本项工程数量 15%及以上时,或合价金额占合同总价不到 2% 的分部分项清单项目,但其工程量增加或减少超过本项目工程数量 25%及以上),其增加部分 工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新 组价,并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价,经发包人审定后,作为结算的依据。

(2)招标人提供的工程量清单项目漏项(或项目特征描述与图纸不符),或设计变更引 起新增的工程项目,其相应综合单价的确定方法: ①合同中有类似工程项目单价的,可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的,由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计 价依据”提出适当的单价,经招标人或其委托的工程造价咨询单位审核后,最后以审计部门审 定作为结算的依据。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的,以原综合单价为基础,仅就变更 部分相应定额子目调整综合单价。

(3)以上重新组价的综合单价不能高于按浙江省和丽水市现行工程造价计价规则和计价 依据规定计算的价格,并按中标时工程招标控制价和中标价间的下浮幅度下浮。

(4)其他: 。

3、投标报价的调整:结算时投标报价符合以下条件的可以调整。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 26 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

(1)人工费调整范围 当结算期人工市场价或合同前 80%工期月份的人工信息价平均值与投标报价文件编制期 (一般为投标截止日前 28 天) 对应的市场价或信息价之比上涨或者下降幅度在 5%以上时。

(投 标报价文件编制期采用的人工单价与对应的信息价相比较, 取大值参与调整条件的判别计算。

) (2)材料费调整范围 ①单种规格材料的合价占工程合同造价的比例在 1%及以上, 且该材料合同前 80%工期月份 的信息价平均值与投标报价文件编制期(一般为投标截止日前 28 天)对应的信息价之比上涨 或者下降幅度在 10%以上时; ②单种规格材料的合价占工程合同造价的比例在 1%以下, 但合同前 80%工期月份的信息价 平均值与投标报价文件编制期对应的信息价之比上涨或者下降幅度在 20%以上时。

(3)调整方法: 凡符合人工费的调整范围, 人工费上涨的价差由发包方承担,下降的价差由发包方受益。

计算式 A=∑(B÷C-1.05)×C×E 当 B≥1.05C 时; A=∑(B÷C-0.95)×C×E 当 B≤0.95C 时;

其中 :A 为人工费差价合计,B 为结算期合同前 80%工期月份的信息价平均值,C 为投标报价 文件编制期对应的人工信息价,E 为一、二、三类定额人工用工量。

凡符合调整范围的材料,当材料费上涨或者下降之和占工程合同造价的比例在 3%及以下 时不予调整;大于 3%时可以抽料补差,材料费上涨的价差由发包方承担,下降的价差由发包 方受益。

计算式 A=[∑(B-C)×E+F]-0.03G A=[∑(B-C)×E+F]+0.03G 当[∑(B-C)×E+F]≥0.03G 时; 当[∑(B-C)×E+F]≤-0.03G 时

其中:A 为材料差价合计,B 为结算期材料市场价或合同前 80%工期月份的材料信息价平 均值,C 为投标报价文件编制期对应的材料市场价或材料信息价,E 为单种规格材料定额用量,

F 为材料差价合计对应的增值税(销项税额),G 为工程合同造价。

因发包人原因造成工期延误的, 延误期间因人工、 材料价格上涨造成的价差由发包人承担; 反之,因价格下降造成的价差则由承包人受益。

因承包人原因造成工期延误的,延误期间因人 工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担;反之,因价格下降造成的价差则由发包人受益。

发承包双方根据人工、材料要素价格上涨、下降幅度的比例作为调价的参考依据,在工程 实施过程中要及时签订补充合同或协议。

价差只计取增值税(销项税额),不计取其他费用。

(4)施工期人工、材料信息价按照《丽水建设工程造价信息》,《丽水建设工程造价 信息》没有的参照《浙江造价信息》或《价格信息》。

《丽水建设工程造价信息》和《浙江 造价信息》、《价格信息》没有的,由业主、监理根据市场实际价格签证确定。

(5)以上涨(跌)幅度及调整差价均以投标截止日前 28 天的信息价为基数,差价只可 以计取增值税(销项税额),不计其他费用。

(6)以上涨(跌)幅度及调整差价所采用的信息价均为不包含增值税进项税额的价格。

4、暂定项目的调整:

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司 第 27 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

本工程暂定项目的暂定材料或暂定品牌,如由承包商采购的,需经业主认可,否则不予结 算。

暂定价材料单价按业主签证单价结算,不上、下浮动。

暂定品牌价格在招标人不变更约定 品牌时按中标人报价结算,招标人变更暂定品牌的,价格按业主签证价结算。

符合公开招标有 关规定的项目必须进行公开招标。

政府投资建设工程设立工程暂定项目按照 《丽水市政府投资建设工程材料设备采购招标投 标管理暂行规定》(丽招管办[2011]05 号)规定执行,并按照文件规定确定为甲供材料或设 备。

非政府投资建设工程,暂定项目的暂定材料或暂定品牌,如由承包商采购的,需经业主认 可,否则不予结算。

暂定价材料单价按业主签证单价结算,不上、下浮动。

暂定品牌价格在招 标人不变更约定品牌时按中标人报价结算,招标人变更暂定品牌的,价格按业主签证价结算。

符合招标投标有关规定的项目必须进行招标。

5、暂列金额的计取: 暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。

用于工程合同 签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、 工程设备、 服务采购, 施工中可能发生的工程变更、 合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

暂列金额 由招标人自行确定设立的, 承包人无权使用此笔费用。

此费用按实际发生经招标人签证后确定 全部使用、部分使用或不使用。

暂列金额不计入工程款付款的基数。

发生时,招标人委托具有 建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审核后, 按照招标文件规定的工程进度款支付比例 支付。

6、甲供材料的价格: 甲供材料是业主采购的材料,其供应方式、供货地点、供货时间在专用条款中明确,并 按下列条件约定: 1、甲供材料的数量按招标文件甲供材料清单中甲供数量; 2、业主按甲供材料数量提供给承包商,承包商负责验收; 3、双方不得要求对方少供或多供甲供材料的数量,除非另有协议; 4、因设计变更、工程条件变化或者招标人要求变动的内容引起甲供材料数量变化, 双 方协商解决。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 28 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

第二章

合同主要条款及附件

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(示范文本)

部 制定

国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 29 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据 《中华 人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关 法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》 (GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201) (以下简称 《示范文本》 ) 。

为了便于合同当事人使用 《示范文本》 ,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计 13 条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约 合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集 中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》 等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性 约定。

通用合同条款共计 20 条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程 质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调 整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗 力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求, 也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条 款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的 专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直 接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细 化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写 “无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。

《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路 管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 30 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

体情况,根据 《示范文本》 订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及 合同权利义务。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 31 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

第一部分

发包人(全称):???? 承包人(全称):????

合同协议书

?? ? ?? ? ? ? ? ?

根据《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、 自愿、 公平和诚实信用的原则, 双方就 共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:??????????? 2.工程地点:???????????? 3.工程立项批准文号:????????? 4.资金来源:?????????????? 5.工程内容:?????????????? 6.工程承包范围: ?????????????????????? 二、合同工期 计划开工日期:?????年???月???日。

计划竣工日期:?????年???月???日。

工期总日历天数:?????天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期 天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准 工程质量符合???标准。

四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为: 人民币(大写) 其中: (1)安全文明施工费: 人民币(大写) (2)材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写) (3)专业工程暂估价金额: 人民币(大写)

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

工程施工及有关事项协商一致,

???? 。

??? 。

?? 。

? 。

? 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

?

?????????????????????? ??。

(?

元);

(? (? (?

元); 元); 元);

第 32 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

(4)暂列金额: 人民币(大写) 2.合同价格形式:??? 五、项目经理 承包人项目经理:??? 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书; (2)投标函及其附录; (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容 的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、 筹集工程建设资金并按照合同约定的期限 和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行 转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订 与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间 本合同于 十、签订地点 本合同在 十一、补充协议 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效 本合同自 生效。

签订。

年 月 日签订。

? ?。

(? ? 元)。

?。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 33 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

十三、合同份数 本合同一式 份,均具有同等法律效力,发包人执 份,承包人执 份。

发包人:

(公章)

承包人:

(公章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

组织机构代码:? ?? 地 址: ??????? 邮政编码: ????? ? 法定代表人:? ? 委托代理人:?? 电 话:???????? 传 真:???????? 电子信箱: 开户银行:??????? 账 号:????? ?

组织机构代码:? 地 址:???? 邮政编码:???? 法定代表人:? 委托代理人:? 电 话:???????? 传 真:??????? ? 电子信箱:???????? 开户银行:???????? 账 号:????????

? ?? ? ????

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 34 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

第二部分

通用合同条款

按建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)

第三部分

1.一般约定 1.1 词语定义

专用条款

1.1.1 合同 1.1.1.10 其他合同文件包括:? 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.4 监理人: 名 称:????????? ???? ? ; 资质类别和等级:???????? ? ? ??; 联系电话:???????? ??? ???; 电子信箱:?????????? ????; 通信地址:????? ????? ????。

1.1.2.5 设计人: 名 称:??????????? ?? ? ; 资质类别和等级:?????? ???? ? ?; 联系电话:???????? ? ???? ?; 电子信箱:?????????? ? ? ; 通信地址:????? ??????? ??。

1.1.3 工程和设备 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: 。

1.1.3.9 永久占地包括: 见规划红线图 ?? ?。

1.1.3.10 临时占地包括: ?? ?。

1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件:国家现行法律法规、规章及浙江省、丽水市相关的规范性 文件。

1.4 标准和规范 1.4.1 适用于工程的标准规范包括: ?国家现行法律法规、 规章、 工程技术标准及浙江省、 丽水市相关的规范性文件。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: ??????????????? ? 。

1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为:按通用条款 1.5 规定的解释顺序 。

1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订后三日内提供; 发包人向承包人提供图纸的数量:??叁套? ???; 发包人向承包人提供图纸的内容:本合同发包内容中的全部图纸 。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司 第 35 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

1.6.4 承包人文件 需要由承包人提供的文件,包括:合同签定后 20 天内办理施工许可证所有相关资料,每 月 25 日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等 ; 承包人提供的文件的数量为: ??视业主需求 ??; 承包人提供的文件的形式为:??? ?书面形式 ????; 发包人审批承包人文件的期限: 收到文件后 7 天内 。

1.6.5 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定: ?施工现场保留一套完整图纸供发包人、 监理人及有关人员使 用?。

1.7 联络 1.7.1 发包人和承包人应当在? 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、 指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点:??? ???? ? ??; 发包人指定的接收人为:??? ?? ? ? ?。

承包人接收文件的地点:??? ???? ??; 承包人指定的接收人为:??? ???? ??。

监理人接收文件的地点:??? ???? ? ?; 监理人指定的接收人为:??? ???? ? ?。

1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定:施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用 。

1.10.3 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定:以建筑红线为边界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定: 能满足施 工要求。

1.10.4 超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承 担。

1.11 知识产权 1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术 规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属: 按通用条款执行 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: 按通用条款执行 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用条款执行 ?。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:?按通用条款执行?。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: 已包含在合同价内 。

1.13 工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时,是否调整合同价格: 按合同专用条款第 10 条工程结算执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围:?按合同专用条款第 10 条工程结算执行。

2. 发包人 2.2 发包人代表 发包人代表:

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司 第 36 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

姓 名:????????? ??? ? ?; 身份证号:??????? ?? ??? ?; 职 务:???????? ????? ?; 联系电话:?? ????? ???? ?? ?; 电子信箱:???? ??? ??? ??? ?; 通信地址:???????? ????? ?。

发包人对发包人代表的授权范围如下:???? ???? 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

???? 。

2.4.1 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求:??开工前三天 。

2.4.2 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: 已具备施工条件 2.5 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求:以立项批复为准 发包人是否提供支付担保:?? 不提供 ?? 发包人提供支付担保的形式:?? 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 。

?。

(9)承包人提交的竣工资料的内容:承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文 档。

承包人需要提交的竣工资料套数: 四套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担: 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间: 工程竣工验收合格后 1 个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求: 书面及电子文档 。

(10)承包人应履行的其他义务: 1、强化安全意识,抓好安全生产,杜绝事故发生,施 工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理,并承担全部费用。

3.2 项目经理 3.2.1 项目经理: 姓 名:???????? ? ???? 身份证号:???????? ? ???? 建造师执业资格等级:??????? ???? 建造师注册证书号:????????????? 建造师执业印章号:????????????? 安全生产考核合格证书号:?????????? 联系电话:???????? ?? ??? 电子信箱:???????? ????? 通信地址:???????? ????? 承包人对项目经理的授权范围如下: ? ?; ?; ?; ?; ?; ?; ?; ?; ?;

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 同投标文件承诺时间 。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 37 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: 承包人承 担 30000 元的违约金, 责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:按照丽建发〔2010〕150 号(关于建 立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知)执行。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 根据 《丽水市建设局关于加强市本级政府投 资项目标后班子成员更换管理的通知》(丽建发〔2009〕53 号)的规定实行登记管理,并且 更换项目负责人和项目技术负责人(只能更换一人),每更换壹人扣除履约保证金 5000 元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:扣除履约保证金 5000 元, 并 按《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》规定申报相关行政主管部门记入建筑市 场不良行为。

3.3 承包人人员 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: 开工前七天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:扣除履约保证金 3000 元,并按《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》规定申报相关行政主管部门记入 建筑市场不良行为。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 由总监理工程师批准, 发包人 认可后方可离开 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:更换项目负责人和项目技术负责人 (只能更换壹人),每更换壹人扣除履约保证金 5000 元,更换其他班子成员每更换壹人扣除 履约保证金 3000 元。

3.5 分包 3.5.1 分包的一般约定 禁止分包的工程包括:? 。

主体结构、关键性工作的范围:?? 3.5.2 分包的确定 允许分包的专业工程包括: 其他关于分包的约定: 3.5.4 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定:?? 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:设备、人员进场至验收交 付使用前由承包人负责保修,无其它特殊要求的,费用由承包人承担。

3.7 履约担保 承包人是否提供履约担保: 提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:采用现金或转账,金额为合同价的 5%,工 程完工验收合格后无息退还。

4. 监理人 4.1 监理人的一般规定 关于监理人的监理内容: 见监理合同 。

关于监理人的监理权限: 见监理合同 。

关于监理人在施工现场的办公场所、 生活场所的提供和费用承担的约定: 见监理合同 。

4.2 监理人员

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司 第 38 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

总监理工程师: 姓 名:????????? ???? 职 务:????????? ???? 监理工程师执业资格证书号:?????? 联系电话:???????????? ? 电子信箱:???????? ????? 通信地址:???????? ????? 关于监理人的其他约定:???? ??? 4.4 商定或确定 定: (1) (2) (3) 5. 工程质量 5.1 质量要求 5.1.1 特殊质量标准和要求:

?; ?; ?; ?; ?; ?; ?。

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确 ; ; 。

关于工程奖项的约定: 。

5.3 隐蔽工程检查 5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 共同检查前 48 小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时,应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 要求达到浙江省 《建筑施工安全检查 标准》(JGJ59-2011)标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: 按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: 开工前三天提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工 合同当事人对文明施工的要求:达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013、 J375-2013)。

施工扬尘污染防治应做到建建发【2015】517 号文件附件 2 中规定的所有事项。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: 与进度款同期支付。

承办人对安 全文明施工费应专款专用,在财务账目中应单独列项备查,不得挪作他用。

7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 双方另行约定 7.1.2 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后5天内。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 39 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: 天内 。

7.2 施工进度计划

收到后 7

7.2.2 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到后 5 天 内 。

7.3 开工 7.3.1 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后 14 天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: 。

7.3.2 开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的, 承包人有 权提出价格调整要求,或者解除合同。

7.4 测量放线 7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期 限: 合同签订后 10 天内 。

7.5 工期延误 7.5.1 因发包人原因导致工期延误 (7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:①发包人未按合同规定支付工程款并确实 影响施工进度;②重大设计变更而影响施工进度;③政策处理问题影响施工进度;④不可抗 力,此延误工期须在发现后七天内办理签证,逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为: 工期延迟按 500 元/天计收违约金,在履约保证金中扣除。

并按《丽水市建设市场不良行 为记录和公示暂行办法》规定申报相关行政主管部门计入建筑市场不良行为。

若承包人导致 工程长期延误,工期逾期 45 天的,发包人有权单方解除合同并要求承包人全额赔偿损失。

7.6 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定: 。

7.7 异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件: (1) 另行协商 ; (2) ; (3) 。

7.9 提前竣工的奖励 7.9.2 提前竣工的奖励:工期提前奖励标准(在招标人要求工期提前的情况下奖励,自行 提前工期的不予奖励)500 元/天,总额不超过履约保证金的 30%。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 40 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

8. 材料与设备 8.4 材料与工程设备的保管与使用 8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 。

8.6 样品 8.6.1 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: 按管理 部门要求和业主需求确定。

8.8 施工设备和临时设施 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定: 由承包人承担 8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施 关于发包人提供的施工设备、临时设施的约定: 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 9.1.2 试验设备 施工现场需要配置的试验场所: 按有关规定执行 施工现场需要配备的试验设备: 按有关规定执行 施工现场需要具备的其他试验条件: 9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定: 。

10. 变更 10.1 变更的范围 关于变更的范围的约定: 按通用条款约定 。

10.4、变更估价 10.4.1 工程量的确定:招标工程量清单所列的工程量是一个预计工程量,结算工程量以 承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。

工程实施过程中遇下列情况之一的, 按实调整 (或 增减)工程量清单项目及数量: (1)招标人要求或设计变更引起清单项目工程量增减; (2)招标人要求或设计变更引起增减的工程量清单项目; (3)招标人工程量计算错误、清单项目列项错误; (4)未按照国家现行计量规范强制性规定计量; (5)招标人要求增加施工图纸之外与该工程有关联的其他工程量清单项目及数量; (6)其他: 10.4.2、综合单价的确定: (1)已标价工程量清单中有适用项目的,应采用该项目的单价;但当工程变更等原因导 致工程数量发生变化,且工程量偏差超过一定范围时(合价金额占合同总价 2%及以上的分部 分项清单项目,其工程量增加或减少超过本项工程数量 15%及以上时,或合价金额占合同总价 不到 2%的分部分项清单项目,但其工程量增加或减少超过本项目工程数量 25%及以上),其增 加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司 第 41 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

价重新组价,并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价,经发包人审定后,作为结算的依 据。

(2)已标价工程量清单中没有适用但有类似项目的,可在合理范围内参照类似项目的单 价。

(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似项目的,应由承包人根据工程资料、计量 规则、计价办法、信息价格和承包人报价浮动率提出项目的单价,并报发包人确认后调整。

承 包人报价浮动率计算公式如下: 承包人报价浮动率=(1-中标价/招标控制价)*100% 其中中标价和招标控制价均应扣除暂列金、暂估价金额。

(4)、其他: 未尽事宜,按现行《建设工程工程量清单计价规范》相关条款执行。

10.5 承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限: 。

发包人审批承包人合理化建议的期限: 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额 为: 。

10.7 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11:《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 2 种方式: 对于依法必须招标的暂估价项目,由发包人和承包人共同招标确定暂估价供 应商或分包人的,承包人应按照施工进度计划,在招标工作启动前 14 天通知发包人,并提交 暂估价招标方案和工作分工。

发包人应在收到后 7 天内确认。

确定中标人后,由发包人、承包 人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 1 种方式:承包人应根据施工进度计划,在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天 向监理人提出书面申请。

监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人,发包人应当在收到申请 后 14 天内给予批准或提出修改意见,发包人逾期未予批准或提出修改意见的,视为该书面申 请已获得同意。

10.8 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定: 。

11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定: 调整 。

因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 1 种方式对合同价格进行调整: 第 1 种方式: ①人工费调整范围:当结算期人工市场价或合同前 80%工期月份的人工信息价平均 值与投标报价文件编制期(一般为投标截止日前 28 天)对应的市场价或信息价之比上涨或者 下降幅度在 5%以上时。

(投标报价文件编制期采用的人工单价与对应的信息价相比较,取大 值参与调整条件的判别计算。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司 第 42 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

②材料费调整范围 单种规格材料的合价占工程合同造价的比例在 1%及以上, 且该材料合同前 80%工期月份的 信息价平均值与投标报价文件编制期(一般为投标截止日前 28 天)对应的信息价之比上涨或 者下降幅度在 10%以上时; 单种规格材料的合价占工程合同造价的比例在 1%以下, 但合同前 80%工期月份的信息价平 均值与投标报价文件编制期对应的信息价之比上涨或者下降幅度在 20%以上时。

③调整方法: 1).凡符合人工费的调整范围,人工费上涨的价差由发包方承担,下降的价差由发包方受 益。

计算式 A=∑(B÷C-1.05)×C×E 当 B≥1.05C 时; A=∑(B÷C-0.95)×C×E 当 B≤0.95C 时;

其中 :A 为人工费差价合计,B 为结算期合同前 80%工期月份的信息价平均值,C 为投标报价 文件编制期对应的人工信息价,E 为一、二、三类定额人工用工量。

2).凡符合调整范围的材料,当材料费上涨或者下降之和占工程合同造价的比例在 3%及以 下时不予调整;大于 3%时可以抽料补差,材料费上涨的价差由发包方承担,下降的价差由发 包方受益。

计算式 A=[∑(B-C)×E+F]-0.03G 当[∑(B-C)×E+F]≥0.03G 时; A=[∑(B-C)×E+F]+0.03G 当[∑(B-C)×E+F]≤-0.03G 时 其中:A 为材料差价合计,B 为结算期材料市场价或合同前 80%工期月份的材料信息价平 均值,C 为投标报价文件编制期对应的材料市场价或材料信息价,E 为单种规格材料定额用量, F 为材料差价合计对应的增值税(销项税额),G 为工程合同造价。

因发包人原因造成工期延误的, 延误期间因人工、 材料价格上涨造成的价差由发包人承担; 反之,因价格下降造成的价差则由承包人受益。

因承包人原因造成工期延误的,延误期间因人 工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担;反之,因价格下降造成的价差则由发包人受益。

发承包双方根据人工、材料要素价格上涨、下降幅度的比例作为调价的参考依据,在工程 实施过程中要及时签订补充合同或协议。

价差只计取增值税(销项税额),不计取其他费用。

④施工期人工、材料信息价按照《丽水建设工程造价信息》, 《丽水建设工程造价信息》 没有的参照《浙江造价信息》或《价格信息》。

《丽水建设工程造价信息》和《浙江造价信 息》、《价格信息》没有的,由业主、监理根据市场实际价格签证确定。

⑤以上涨(跌)幅度及调整差价均以投标截止日前 28 天的信息价为基数,差价只可以 计取增值税(销项税额),不计其他费用。

⑥以上涨(跌)幅度及调整差价所采用的信息价均为不包含增值税进项税额的价格 。

第 2 种方式: 。

12. 合同价格、计量与支付 12.1 合同价格形式 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围:各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理 费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法: 按招标文件相关规定执行。

风险范围以外合同价格的调整方法: 因不确定因素变更工程实施范围, 工程结算时按实际 施工程范围调整总价。

12.2 12.2.1 预付款的支付

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 43 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

预付款支付比例或金额:本工程不支付预付款。

预付款支付期限: / 。

预付款扣回的方式: / 。

12.2.2 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限: 无 预付款担保的形式为: 无 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则 工程量计算规则:建设工程工程量清单计价规范(2013 版); 浙江省建设工程计价规则(2010 版); 12.3.2 计量周期 关于计量周期的约定: 按进度计量 。

12.3.3 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定: 按进度计量 。

12.3.4 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定: / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕 约定进行计量: 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序: 。

12.4 工程进度款支付 12.4.1 付款周期 关于付款周期的约定: 按进度支付 12.4.2 进度付款申请单的编制 。

按每个月实际完成合格工程量的 70%支付工程款,竣工验收合格后支付实际完成工程量的 75%(最高 不得超过合同总价的 75%),工程价款经审计部门审核且竣工资料、竣工结算资料经发包人确认齐全后扣 除 2.5%作为质量保修金外,一个月内结清工程款。

农民工工资保障金按有关文件规定执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交 (1)单价合同进度付款申请单提交的约定: 按进度提交 。

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定: 。

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: 。

12.4.4 进度款审核和支付 (1)监理人审查并报送发包人的期限: 收到申请 7 天内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 收到申请 7 天内 。

(2)发包人支付进度款的期限: 签发进度款支付证书后 14 天内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: 。

12.4.6 支付分解表的编制 2、总价合同支付分解表的编制与审批:

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 44 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: 。

13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前 关于延期最长不得超过: 48 小时。

13.2 竣工验收 24 小时提交书面延期要求。

13.2.2 竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定: 按通用条款及丽政办发【2013】117 号文件执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: 按通用 条款执行 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限:颁发工程接收证书后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:承包人应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交,无正当理由不移交工程的按 500 元/天计收违约金。

13.3 工程试车 13.3.1 试车程序 工程试车内容: 。

(1)单机无负荷试车费用由 (2)无负荷联动试车费用由 13.3.3 投料试车 关于投料试车相关事项的约定: 。

13.6 竣工退场 13.6.1 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限: 颁发工程接收证书后 3 天内 14. 竣工结算 14.1 竣工结算申请 承包人提交竣工结算申请单的期限: 工程竣工验收合格后 28 天内 竣工结算申请单应包括的内容: 见通用条款 。

14.2 竣工结算审核 。

承担; 承担。

发包人审批竣工付款申请单的期限:收到竣工付款申请单后 14 日内提交审计部门予以审 计,并且审计结论为审批意见和结算依据。

发包人完成竣工付款的期限: 签发竣工付款申请单 20 天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 按通用条款 。

14.4 最终结清 14.4.1 最终结清申请单

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司 第 45 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

承包人提交最终结清申请单的份数: 四份 。

承包人提交最终结算申请单的期限: 缺陷期满 7 天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付 (1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: 天内 。

(2)发包人完成支付的期限: 申请签发后 10 天内 。

15. 缺陷责任期与保修 15.2 缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限: 15.3 质量保证金 24 个月 。

收到申请 14

关于是否扣留质量保证金的约定: 扣留 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 2 种方式: (1)质量保证金保函,保证金额为: ; (2) 2.5 %的工程结算款; (3)其他方式: 。

15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式: (1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款 的支付、扣回以及价格调整的金额; (2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金; (3)其他扣留方式: 无 。

关于质量保证金的补充约定: 。

15.4 保修 15.4.1 保修责任 工程保修期为: 见工程质量保修书 。

15.4.3 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 收到通知后 24 小时内 16. 违约 16.1 发包人违约 16.1.1 发包人违约的情形 发包人违约的其他情形: 。

16.1.2 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法: (1)因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: 双方另行协商 。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 双方另行协商 。

(3)发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转 由他人实施的违约责任: 双方另行协商 。

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原 因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 双方另行协商 。

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 双方另行协商 。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 46 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责 双方另行协商 。

(7)其他: 。

16.1.3 因发包人违约解除合同 承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违 约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约 任: 16.2.1 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形: 。

16.2.2 承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法: 除本合同有其他约定外,凡承包人违约的,由 承包人依法承担违约责任并赔偿因此造成发包人维护权利而产生的全部费用。

16.2.3 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定: 按通用条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以 其名义编制的其他文件的费用承担方式: 另行协商 。

17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情 形: 。

17.4 因不可抗力解除合同 合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 18. 保险 18.1 工程保险 关于工程保险的特别约定: 18.3 其他保险 按通用条款执行 。

天内完成款项的支付。

关于其他保险的约定: 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 按通用条款执行 18.7 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定: 按通用条款执行 20. 争议解决 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 。

20.3.1 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定: 选定争议评审员的期限:

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 47 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

争议评审小组成员的报酬承担方式: 其他事项的约定: 20.3.2 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定: 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (2) 种方式解决: (1)向 丽水 仲裁委员会申请仲裁; (2)向 云和县 人民法院起诉。

20.5 补充条款 1、投标人中标后,不得更换标书中明确的项目班子成员,更换人员须承担违约责任。

人员更 换须发包人同意,并报建设行政主管部门备案。

经发包人同意更换项目负责人的承担违约金 壹拾万元人民币,更换项目专职安全员的承担违约金壹万元人民币,更换项目专职施工员的 承担违约金伍仟元人民币。

项目班子成员每月到位 22 天为满勤。

项目负责人和项目技术负责 人每人每缺勤一天处以人民币 500 元违约金,项目班子其它成员每人每缺勤一天处以人民币 200 元违约金;累计二个月月到位天数均少于 15 天的按擅自更换处理。

出勤一天按 6 小时计 算,出勤一天不足 6 小时按缺勤一天处理。

2、业主经常性的对施工过程进行检查,检查中发现施工单位未按相关规范实施的事项,一事 项扣工程款 1000 元整,在每次支付工程款时扣除。

3、工程结算审计核减超过 10%,超出部分审计费由承包人和监理共同承担。

4、承包人发生下列情况之一时,发包人有权单方面终止合同;在终止合同的 7 天内承包人必须 清场 4.1、承包人发生挂靠、转包、违法分包的; 4.2、计划工期进度无正当理由延误 15%及以上的; 4.3、承包人拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。

5、施工过程中承包人应科学合理的组织施工,不因现场地质地貌及周边环境等原因改变了施 工工艺和方法为理由向发包人要求追加费用的,发包人将予以拒绝。

如承包人以此为由停工 的,发包人将按招标文件的相关条款进行处罚,直致终止合同。

6、在终止合同后 7 天内承包人必须清场,如承包人在规定期限内不清场的,须赔偿发包人每 延迟一天支付赔偿金 1 万元的损失。

7、合同双方确认,本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标 过程形成的合法成果,不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。

如果 存在任何此类不一致的条款,也不是合同双方真实意思的表示,对合同双方不构成任何合同 或法律约束力。

合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合 同。

如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同,也不是合同双方真实意思的 表示,对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

8、各项目施工时超出标底工程量的部分,施工前必须办理变更联系单,并在施工完成后 7 天 内办理签证,逾期不予认可。

9、工程竣工验收合格后,承包人应在三个月内提交工程结算资料,逾期一切责任由承包人自行承

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 48 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

担。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 49 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

附件 协议书附件: 附件 1:承包人承揽工程项目一览表(略) 专用合同条款附件: 附件 2:发包人供应材料设备一览表(略) 附件 3:工程质量保修书 附件 4:主要建设工程文件目录(略) 附件 5:承包人用于本工程施工的机械设备表(略) 附件 6:承包人主要施工管理人员表(略) 附件 7:分包人主要施工管理人员表(略) 附件 8:履约担保格式(略) 附件 9:预付款担保格式(略) 附件 10:支付担保格式(略) 附件 11:暂估价一览表(略) 附件 12:安全生产责任合同 附件 13:云和县工程项目建设廉政合同

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 50 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

附件 3:

工程质量保修书

发包人(全称): 承包人(全称): 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一 致就 (工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、 房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以 及双方约定的其他项目。

具体保修的内容,双方约定如下: 。

二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下: 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限; 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年; 3.装修工程为 2 年; 4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年; 5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期; 6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年; 7.其他项目保修期限约定如下: 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为 24 个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

单位工程先 于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任 1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。

承 包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向 当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资 质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

4、质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项: 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有 效期限至保修期满。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 51 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

发包人(公章): ? ??

承包人(公章):?

?

地 址: ??????? 法定代表人(签字):?? 委托代理人(签字):?? 电 话:???????? 传 真:???????? 开户银行:??????? 账 号:????? ? 邮政编码: ??????

地 址:?????? ? 法定代表人(签字):?? 委托代理人(签字):?? 电 话:???????? 传 真:??????? ? 开户银行:???????? 账 号:???????? 邮政编码:????????

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 52 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

附件 12:

安全生产责任合同

根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法规、条例和规定,为进一步促进工程建设的安全 生产工作, 落实 “安全第一、 预防为主” 的方针, (以下简称甲方) 与施工单位 (以 下简称乙方),特订立安全生产责任合同。

第一条 本建设工程的安全生产目标是: 1.消灭重大和一般质量事故; 2.消灭人身重伤和死亡事故。

第二条 双方的权利和义务 1.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定; 2.严格执行施工合同,自觉按合同办事:“谁管生产、谁管安全”,做到时时、事事、处处讲安全; 3.双方都必须采取有力措施,维护国家、集体的利益,保障人民生命财产安全,不得违反工程建设管 理规章制度; 4.发现对方在施工作业中,有违反安全生产规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务; 5.发现对方严重违反安全生产的行为,有向上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的 权利。

第三条 甲方的义务 1.及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示,适时布置任务。

2.对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查。

3.帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广。

4.定期召集乙方有关部门召开安全生产会议,交流情况,剖析问题,布置工作。

第四条 乙方的义务 1.项目经理应对本工程的安全及事故负总责,并接受安全生产管理部门对本项目有关工作的安全管理。

2.认真落实安全生产措施,制订各级安全生产责任制,逐级签订安全生产责任书,建立安全生产保证 体系,做到有专人负责安全生产管理工作。

检查督促按规范进行安全操作,确保安全生产。

3.开展多种形式的安全宣传教育和安全活动,提高员工安全素质,增强安全意识。

做到驻地防火、防 盗、安全用电,在施工现场中,要佩戴安全帽等防护用品。

4.开展经常性安全检查,对查出的隐患必须督促班组及时整改。

5.发生一般、重大质量事故和人员伤亡事故,要保护好现场,及时报告。

6.加强民用爆炸物品的管理,认真执行《民爆物品管理条例》和有关规定。

7.对各施工点安全生产经常检查,及时排除不安全隐患,确保安全。

8.严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容。

第五条 违约责任 甲乙双方对各自承担的义务负责,如有违反,造成事故者,按管理权限追究责任,给予相应的处罚; 涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任。

第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止。

第七条 本合同作为本工程施工合同附件,与工程施工合同具同等的法律效力,经合同双方签字后即 生效。

第八条 本合同甲乙双方各执一份,送交双方监督单位一份。

甲方单位:(盖章) 法定代表人:

乙方单位:(盖章) 法定代表人:

签订日期:二 0 一

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 53 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

附件 13:

云和县工程项目建设廉政合同

工程项目名称: 发包单位名称(甲方): 承包单位名称(乙方): 为加强建设工程项目的廉政建设,规范发包方和承包方的各项活动,防止发生各种谋取不 正当利益的违法违纪行为,实现优质工程和廉政工程,经双方商定特订立本廉政合同。

第一条 甲方乙方的权利和义务 (一)严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经 营活动等有关法律法规。

(二)严格执行工程项目建设承包发包合同文件,自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则(除法律法规另有规定者 外),不得为获取不正当利益,就工程造价(款)、材料供应、工程量变更、工程验收、工程 质量等问题进行私下商谈或达成默契,不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假,不 得损害国家和集体利益。

(四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌。

发现对方在业务活动中有违 规、违纪、违法行为的,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

情节严重的,应向其主管部门或 纪检监察机关、检察机关举报。

第二条 甲方的责任 在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定; (一)甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。

(二)甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

(三)甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作 安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等 活动。

(五)甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(六)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位,不得利用职权向乙方推销 或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。

第三条 乙方的责任 应与甲方保持正常的业务交往,严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定: (一)不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。

(二)不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。

(三)不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(四)不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、 娱乐等活动。

第四条 甲乙双方约定:本合同由莲都区纪委(监察局)负责监督执行。

第五条 违约责任 (一)甲、乙双方如有违反本合同有关条款的,按管理权限,依据有关规定给予党纪政纪 处分,涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 54 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

(二) 乙方如有违反本合同行为的, 根据 《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》 中的相关条款进行处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(三)乙方如将部分辅助项目分包的,乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容,并 严格执行本合同之规定,分包单位如有违反上述责任行为的,乙方将承担连带责任。

第六条 本合同作为工程施工合同的附件,与主合同具有同等法律效力。

甲、乙双方签署 后立即生效。

第七条 本合同的有效期至主合同履行结束时止。

第八条 本合同一式 份,由甲、乙 方各执一份,送交监督单位一份。

甲方单位(盖章): 法定代表人: 地址: 电话: 年 月 日 乙方单位(盖章): 法定代表人: 地址: 电话: 年 月 日

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 55 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

第三章

技术规范

一、依据设计施工图纸和技术文件要求,本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中 华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求。

二、根据工程设计要求,该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外,还应满足 下列标准要求:(列出特殊项目的施工工艺标准和要求) 1、 2、 3、 4、 5、 三、技术规范由投标人自行购买,并承担费用。

; ; ; ; ;

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 56 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

第四章

投标文件(格式)

(一)商务投标文件格式 (封面)

__________________________________工程

施 工 投 标 文 件

(商务标部分)

人(章):

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期:__________年__________月____________日

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 57 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

商务标部分目录

1)投标函; 2)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书; 3)企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证、丽水市建筑业企业农民工工资 支付保证金缴存卡或丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金免缴卡、2018 年丽水市国有投 资工程建设项目房建类预选承包商公告(复印件)、省外企业《省外企业进浙承接业务备案证 明》(复印件); 4)项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证(B 类证)(复印件); 5)项目专职安全员身份证及 C 类安全生产考核证(复印件); 6)项目管理班子配备情况表; 7)投标单位资格自查表; 8)承诺书; 9)投标保证金交纳凭证复印件; 10)投标报价书; 11)材料暂定品牌选用情况表;

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 58 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

一、投标函

招标人: 1、根据已收到的招标序号为 有关文件后, 我方愿以人民币 工和保修。

2、一旦我方中标,我方保证工程质量达到 移交整个工程。

3、我方按招标文件规定将金额为人民币 递交。

4、如果我方中标,将派出 理,注册号: (项目经理姓名及身份证号码),作为本工程的项目经 ,该项目经理无在建或预中标工程。

元(¥ 元)的投标保证金已 ,并在 天(日历天)内竣工并 。

的 元 (¥ 工程的招标文件,我单位经考 元) 的总价 (注: 报价保留到元) ,

察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他 按上述招标文件要求合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣

5、我方接受招标文件中的所有条款和条件,并承诺如投标文件不符合招标文件的要求,招 标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或否决我单位投标,责任我单位自负,不向招标人索 赔任何经济损失。

6、我方在此承诺,若我方中标,本工程文明施工、安全防护措施达到浙江省《建筑施工安 全检查标准》(JGJ59-2011)要求;本工程环境保护达到《建筑施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013、J375-2013 的标准。

7、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效,在此期间内我方的投 标有可能中标,我方将受此约束。

8、除另外达成协议并生效外,你方的本项目招标文件(补充招标文件及附件)、中标通知 书和投标文件将构成约束我们双方的合同。

` 投标人:(盖章) 单位地址: 电话: 开户银行名称: 开户行地址: 日期: 年 月 日 (注:上述帐号必须为投标人基本账号) 法定代表人:(签字或盖章) 邮政编码: 传真: 银行帐号 电话:

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 59 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

二、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。

法定代表人资格证明书

单位名称: 地址: 姓名: 系 性别: 年龄: 职务: 的工程,

的法定代表人,为施工、竣工和保修

签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:(盖章) 法定代表人:(签名或盖章) 日期: 年 月 日

附:法定代表人身份证复印件。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 60 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明:我 授权委托 公司代理人, 参加 代理人无转委权。

特此委托。

代理人: 单位: 投标人:(盖章) 被委托代理人(签名): 法定代表人:(签名或盖章) 日期: 年 月 日 性别: 部门: 年龄: 职务: (姓名)系 (招标人)的 (投标人名称)的法定代表人,现 (姓名、身份证号)为我 工程的投标活动。

代理人在投标、

(单位名称)的

开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

附:委托代理人身份证复印件及至投标时在投标企业连续 12 个月(企业设立不足 12 个月 的,从设立时起)的养老保险交纳证明。

资质证书上载明的企业负责人是受托人的可不需提交 养老保险缴纳证明。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 61 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

三、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证、丽水市建 筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或丽水市建筑业企业农民工工 资支付保证金免缴卡、2018 年丽水市国有投资工程建设项目房建类预 选承包商公告、省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》(复印 件)

四、项目经理建造师注册证书、身份证、安全生产考核证 B 类证书(复 印件);

(注:项目经理与资质证书上载明的法定代表人、企业负责人、技术负责人不能为同一人, 否则评标委员会否决其投标。

五、项目专职安全员身份证及 C 类安全生产考核证(复印件)

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 62 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

六、项目管理班子配备情况表

名称 姓名 职称 岗位 证书 岗位证书编号 安全生产考核证 编号 承诺月到 位天数 技术标中 的编号 —— 1、项目经理 2、项目专职安全员 3、项目技术负责人 4、项目专职施工员 5、项目专职质量员 6、项目专职材料员 7、项目专职资料员 公司分管领导 姓名 职务 办公室电话 手 机 —— —— 不作要求 不作要求 不作要求 不作要求 不作要求 —— —— —— —— —— ——

注: 1、投标人必须如实详细填写,不得少项漏项,相关人员按《建筑施工企业安全生产管理 机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质(2008)91 号)要求配备的有关规定进行 配备,相应表格可自行扩展。

否则评标委员会将否决其投标。

2、现场人员要求月到位天数不少于 22 天,“承诺月到位天数”要求填写天数。

3、项目技术负责人职称证书、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项 目专职材料员岗位证书复印件附本表后,且人员必须符合本项目专业要求,否则评标委员会 将否决其投标。

4.本表后需附:项目经理、项目专职安全员、项目技术负责人、项目专职施工员、项目 专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员的养老保险交纳凭证复印件(退休人员须提 交退休证,年龄不超过 60 周岁),且人员必须符合本项目专业要求,否则评标委员会将否决 其投标。

投标人(公章): 法定代表人(签名或盖章): 填报日期: 年 月 日

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 63 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

七、投标单位资格自查表

序号 1 2 3 4 自 查 内 容 开标必须到场人员 投标人资质类别和等级 本工程拟派项目经理资质类别 和等级 本工程拟派项目经理在建工程 或预中标项目情况 投标人或项目经理被认定存 在丽水市建设市场严重不良行 为的或项目经理是公务员或事 业单位(投标人是事业单位的除 外)工作人员的。

投标人安全生产许可证情况 招标文件要求 见招标文件有关条款 见招标文件有关条款 见招标文件有关条款 无在建工程或预中标项目 自查情况

5

符合有关规定

6

符合有关规定

7

投标文件中所报项目经理 (B 有关人员的安全生产考核证书 类证)、专职安全员(C 类 情况 证)安全生产考核证

说明:以上各项请投标人逐项填写,投标人应按实际情况具体说明,评审时将按投标人 自查表内容核实。

若表格填写不实或有缺项,评标委员会将对其做出最不利处理,责任由其 投标人自负。

投标单位(公章): 法定代表人(签字或盖章): 填报日期: 年 月 日

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 64 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

八、承诺书

我单位承诺:项目经理与企业的法定代表人、企业负责人或技术负责人不为同一人。

我 单位及项目经理没有丽水市建设市场严重不良行为情形。

项目经理无在建或预中标项目(项目 经理是其它项目预中标候选人的项目经理,并在公示期间或投诉有效期内的),项目经理不是 公务员或事业单位(投标人是事业单位的除外)工作人员,项目经理在其它单位没有注册或登 记建设行业执(从)业资格。

在本次投标中,企业和项目经理资质、业绩、在建工程、提交的 资料均真实,不存在任何弄虚作假行为。

如有关部门在招投标现场监督及投诉处理或整个招标 投标过程中,发现我公司存在以上情形的,同意招标人不予返还投标保证金,若我公司为中标 单位的,同意取消中标资格。

投标单位(公章): 法定代表人: 日 期: 年 月 (签名或盖章) 日

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 65 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

九、投标保证金

附投标保证金交纳凭证复印件

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 66 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-1

十、投标报价书 投 标 总 价

招 标 人: 工程名称: 投标总价(小写): (大写):

标 人: (单位盖章)

法定代表人 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

编制时间:

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 67 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-2

工程名称:

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 68 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-3

工程项目投标报价汇总表

第 序号 1 单位工程 单位工程名称 页 共 页

工程名称:

金额(元)

1.1

专业工程

1.2

专业工程

?

2

单位工程

2.1

专业工程

2.2

专业工程

?

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 69 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-4

单位(专业)工程投标报价计算表

费用名称 分部分项工程费 措施项目 施工技术措施项目 施工组织措施项目 计算公式

单位 (专业) 工程名称: 序号 1 2 2.1 2.2

金额(元)

其中

安全文明施工费

其他措施项目费

3

其他项目

3.1

暂列金额

3.2

暂估价

3.3

计日工

3.4

总承包服务费

4

规费

4.1

排污费、社保费、公积金

4.2 5 6

农民工工伤保险费 危险作业意外伤害保险费 税金 合计 1+2+3+4+5+6

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 70 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-5

分部分项工程量清单与计价表

第 项目 特征 计量 单位 综合单价 (元) 合价 (元) 其中(元) 备注 人工费 机械费 页 共 页

单位(专业)工程名称: 序 号 项目 编码

项目名称

工程量

本页小计 合 计

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 71 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-5-1

工程量清单综合单价计算表

计 量 单 位 综 合 单 价(元) 数 量 人工费 材料费 机械费 管 理 费 利 润 风险 费用

单位(专业)工程名称:

页 共

合计 (元)

序 号

编号

名称

小计

1

(清单编码) (定额编号) ??

(清单名称) (定额名称) ?? (清单名称) (定额名称) ??

2

(清单编码) (定额编号) ??

计:

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 72 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-5-1-1

工程量清单综合单价工料机分析表

第 项目名称 清单综合单价组成明细 金额(元) 页 共 页

单位(专业)工程名称: 项目编码

计量单位

序号

名称及规格

单位

数量 单价 合价

人工 1

人工费小计

材料 2

材料费小计

机械 3

机械费小计 4 5 6 7 8 直接工程费(1+2+3) 管理费 利润 风险费用 综合单价(4+5+6+7)

本表只需提供电子版本

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 73 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-5-2

工程量清单综合单价计算表(仅适用于安装专业)

计 量 单 位

单位(专业)工程名称:

页 共

综 合 单 价(元) 数 量 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险 费用 合计 (元) 小计

序 号

编号

名称

1

(清单编码) (清单名称) (定额编号) (定额名称) 主材 ?? (主材名称、 规格) ??

2

(清单编码) (清单名称) (定额编号) (定额名称) 主材 ?? (主材名称、 规格) ??

计:

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 74 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-5-2-1

工程量清单综合单价工料机分析表(仅适用于安装专业)

单位(专业)工程名称: 项目编码 项目名称 清单综合单价组成明细 金额(元) 序号 名称及规格 单位 数量 单价 合价 第 计量单位 页 共 页

人工 1

人工费小计

材料 2

材料费小计

机械 3

机械费小计 4 5 6 7 8 直接工程费(1+2+3) 管理费 利润 风险费用 综合单价(4+5+6+7)

本表只需提供电子版本

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 75 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-6

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称: 序 号 项目 编码 项目 名称 项目 特征 计量 单位 综合单价 (元) 合价 (元) 其中(元) 备注 人工费 机械费

工程量

本页小计 合 计

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 76 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-6-1

措施项目清单综合单价计算表

计 量 单 位

单位(专业)工程名称:

页 共

综 合 单 价(元) 数 量 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险 费用 合计 (元) 小计

序 号

编号

名称

1

(清单编码) (清单名称) (定额编号) (定额名称) ?? ??

2

(清单编码) (清单名称) (定额编号) (定额名称) ?? ??

计:

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 77 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-6-1-1

措施项目清单综合单价工料机分析表

第 项目名称 清单综合单价组成明细 金额(元) 计量单位 页 共 页

单位(专业)工程名称: 项目编码

序号

名称及规格

单位

数量 单价 合价

人工 1

人工费小计

材料 2

材料费小计

机械 3

机械费小计 4 5 6 7 8 直接工程费(1+2+3) 管理费 利润 风险费用 综合单价(4+5+6+7)

本表只需提供电子版本

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 78 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-7

施工组织措施项目清单与计价表

项目名称 计算基数 费率(%)

单位(专业)工程名称:

序号

页 共

金额(元)

1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

安全文明施工费 其它组织措施费 夜间施工增加费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 已完成工程及设备保护费 提前竣工增加费 工程定位复测费 行车、行人干扰增加费(限市政) 特殊地区增加费 合计

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 79 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-8 工程名称: 序号

其他项目清单与计价汇总表

第 项 目 名 称 计量单位 金额(元) 页 共 备 注 页

1

暂列金额

2

暂估价

2.1

材料暂估价

2.2

专业工程暂估价

3

计日工

4

总承包服务费

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 80 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-8-1

暂列金额明细表

第 项 目 名 称 计量单位 页 共 页 备 注

工程名称: 序号

暂定金额(元)

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 81 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-8-2

专业工程暂估价表

第 工 程 名 称 工程内容 页 共 页 备 注

工程名称: 序号

金额(元)

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 82 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-8-3

材料暂估单价表

工程名称: 第 页 共 页

编号

材料名称、规格、型号

计量单位

工程量

单价

备注

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 83 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-8-4

计 日 工 报 价 表

第 项 目 名 称 人 工 单位 暂定数量 页 共 页 合价(元)

工程名称: 编号 一 1 2 3 4 人 工 小 计 二 1 2 3 4 5 6 材 料 小 计 三 1 2 3 4 施工机械小计 总 计 施工机械 材 料

综合单价(元)

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 84 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-8-5

总承包服务费计价表

第 项 目 名 称 项目价值(元) 服务内容 页 共 费率(%) 页 金额(元)

工程名称: 序号

1

发包人分包专业工程

2

发包人供应材料

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 85 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-9 单位(专业)工程名称: 序号 工 种

主要工日价格表

第 单位 数 量 页 共 页

单价(元)

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 86 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-10 单位(专业)工程名称: 序号 编码

主要材料价格表

第 材料名称 规格 型号 单位 数量 页 共 页 备 注

单价 (元)

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 87 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

表 4-11

主要机械台班价格表

第 单位 数 量 页 共 页

单位(专业)工程名称: 序号 机械设备名称

单价(元)

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 88 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

十一、材料暂定品牌选用情况表

序 号 1. 材料名称 单 位 m2 规格、型号 招标文件要求品牌或生产厂家 奢华王子 13867041313 奢华王子 13867041313 奢华王子 13867041313 辉岩 13867041313 上海特朋 2mm 厚同质透 心 PVC 塑胶面 层耐磨等级为 T 级 太阳陶瓷 15925777630 太阳陶瓷 15925777630 太阳陶瓷 15925777630 美园 15925777630 德国优成 新中原陶瓷 13757819971 新中原陶瓷 13757819971 新中原陶瓷 13757819971 华辉 13757819971 德国汉高 投标人选 择品牌或 生产厂家

防滑地砖

300*300

2. 3. 4.

防滑地缸砖 墙面砖 外墙饰面砖

m2 m2 套

800*800 300*600 100*200

5.

绿色耐磨环氧树脂地坪漆

m2

6.

硬 PVC 塑胶面层

m

英国欧莱宝布 莱顿系列 13318706999 大自然

法国得嘉 megalit 系列 13567095528 科强

英国雅卓 1599085107

7.

硬木企口地板

m

才子佳人

8.

玻璃吸音棉

m2

50mm 厚

金义瑞

伊声源

豪中

9.

穿孔陶铝木纹吸音板

m2

15mm 厚

豪中

音静云

誉境

10.

微孔金属板

m

600*600

宇诚

欧之杰 拉法基

巴乐恩 可耐福

11.

穿孔石膏板

m2

12mm 厚 15mm 厚穿孔陶 铝木纹吸板饰面 150mm 高

龙牌

12.

吸音板

豪中

音静云

誉境

13.

成品木踢脚线 保安门(含成品门套,油 漆,门五金及门锁等) 实木门(含成品门套,油 漆,门五金及门锁等) 节能玻璃门 (含成品门套, 油漆,门五金及门锁等) 不锈钢管防盗窗 (含制作、 安装、五金等) 花岗岩门套

m2

伟龙世家地板

丽泰地板

杰信地板

14.

千秋

郎星

亿品

15.

台 6 透明+12A+6 透明

千秋 鸿兴门窗 13388483722 豪美 金意石材 13732553255

郎星 宇天门窗 15869232081 东胜 福建石材 13695783044

亿品 伟发门窗 13567629873 森福 有贵石材 15990413845

16.

17.

18.

20mm 将军红

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 89 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

19.

复合板隔断(含制作、安 装等一切费用)

九牡王

安华

箭牌

Φ 30-40 不锈钢安全抓杆 20. (含制作、安装等一切费 用) 21. GRC 线条(含制作、安装 等一切费用)

九牡王 新昌县九环装 饰工程有限公 司 15958577021 H=1100mm 森尔

安华 台州亿恒装饰 有限公司 13906558730 格勤

箭牌 杭州欧罗建 材公司 18757177922 章氏拉杆

楼梯栏杆:硬木扶手,Φ 25 不锈钢管立杆、Φ 22. 16*1.5 不锈钢管 (含制作、 安装、 预埋件等一切费用) 靠墙扶手:硬木扶手,Φ 23. 20*2 不锈钢管(含制作、 安装、 预埋件等一切费用) 24. 纤维增强型硅酸钙板

m

森尔

格勤

章氏拉杆

8mm 厚

泰福

佳宝木业

阳光

25.

三角形防火板

50mm 厚

豪中

音静云

誉境

26.

成品铜条

L100*5

大自然

科强

才子佳人

27.

防火板 花岗岩责任标牌 (含制作、 安装等一切费用)

20mm 厚 15 厚中国黑花 岗岩 900*600

豪中 金意石材 13732553255

音静云 福建石材 13695783044

誉境 有贵石材 15990413845

28.

50x150(宽)卡槽型木塑户 外空心地板(含制作、安 29. 装、预埋件、龙骨等一切 费用) 30. 动力配电箱 ZAL

林可

百强

辰坤

浙江固特成套 设备有限公司 浙江固特成套 设备有限公司 浙江固特成套 设备有限公司 浙江固特成套 设备有限公司 君友光电 13735907058 君友光电 13735907058 1*200W LED-7W 外观 尺寸 112*H30, 开孔尺寸Φ 90 亚明

科润电力科技 股份有限公司 科润电力科技 股份有限公司 科润电力科技 股份有限公司 科润电力科技 股份有限公司 泽芯

海宁开关厂 有限公司 海宁开关厂 有限公司 海宁开关厂 有限公司 海宁开关厂 有限公司 晶元

31.

动力配电箱 ZAP

32.

电梯控制箱箱 AP-DT

33.

照明配电箱 AL3-1

34.

残疾人呼救灯

35.

埋地安全插座 高光效金属卤化物灯(防 眩晕) 嵌入式 LED 筒灯

泽芯

晶元

36.

m

欧司朗

君友光电

37.

m

飞利浦

欧司朗

君友光电

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 90 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

38.

明亮节能型 T5 灯带 (LED 芯片) 投光灯

m

LED-8W

欧普

欧司朗

君友光电

39.

m

72W

飞利浦

欧司朗

君友光电

40.

应急嵌入式 LED 筒灯

m

飞利浦

欧司朗

君友光电

41.

壁灯

m 含角阀、脚踏式 冲洗阀、下水等 附件 含角阀、下水等 附件 含红外线感应 器、角阀、水龙 头等附件 含角阀、 感应阀、 下水等附件 含角阀、水龙头 等附件 DN100

飞利浦 辉煌卫浴 15988013528 辉煌卫浴 15988013528 辉煌卫浴 15988013528 辉煌卫浴 15988013528 辉煌卫浴 15988013528 正丰阀门集团

欧司朗 法恩莎 13967048438 法恩莎 13967048438 法恩莎 13967048438 法恩莎 13967048438 法恩莎 13967048438 良工阀门

君友光电 鹰牌卫浴 15869243068 鹰牌卫浴 15869243068 鹰牌卫浴 15869243068 鹰牌卫浴 15869243068 鹰牌卫浴 15869243068 美昌王阀门

42.

蹲式大便器

m

43.

低水箱坐便器

m

44.

感应式台下式洗脸盆

m

45.

挂式小便斗

46.

拖把池

47.

遥控信号阀

48.

遥控信号阀

DN150

正丰阀门集团

良工阀门

美昌王阀门

49.

不锈钢地漏

DN50

科勒

伟星

中塑

50.

不锈钢清扫口

DN100

科勒

伟星

中塑

51.

真空压力表

m

君友光电

泽芯

晶元

52.

SYV75-5

m

宏胜

大华

天诚

53.

音响线

m

RVJFC2*4

宏胜

大华

天诚

54.

音响线

RVJFC2*2.5

宏胜 无锡远望电缆 有限公司(远 望) 上海威也

大华 杭州中策电缆 有限公司(中 策) 正泰电缆

天诚 全通电缆股 份有限公司 (全通) 上海起帆

55.

1*30 对大对数电缆

56.

BTTZ-5*4

57.

WDZNB-KVV-500

2*1.5

上海威也

正泰电缆

上海起帆

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 91 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

58.

WDZNB-KVV

2*1.5

上海威也

正泰电缆

上海起帆

59.

WDZNB-KVV-500

2*2.5

上海威也

正泰电缆

上海起帆

60.

WDZNB-KVV-500 消防接线端子箱 (GST-JX100) 控制模块 1825

4*1.5

上海威也

正泰电缆

上海起帆 江苏 delixi/德 力西 晶元

61.

上海海湾

温州司坦托普

62.

君友光电

泽芯

63.

24U 机箱

m

江苏大唐卫士

温州远东

广东图腾

64.

火灾事故吸顶式扬声器 带电话插孔手动报警按钮 J-SAP-M-03 消防电话分机 成品木制防撞踢脚(含制 作、安装等一切费用)

m

上海金盾

上海松江

海湾

65.

m

君友光电

泽芯

晶元

66.

上海金盾 大自然 15925777630

上海松江 科强 13757819971

海湾 才子佳人 13754295759

67.

350mm 高

围墙栏杆: 30*50*3 厚镀锌方钢管横 杆、20*20*3 厚镀锌方钢 68. 管立杆 (含制作、安装、 预埋铁件、运输等一切费 用) 残疾人坡道扶手 900mm: Φ40 不锈钢管横杆、Φ40 69. 不锈钢横管(含制作、安 装、预埋件等一切费用) 70. 照明配电箱 AL1

H=1300mm

新世纪铁艺厂

丽水市小林铁 艺厂

320 青田富斌 铁艺厂

H=900mm

铝合金材料批 发部及不锈钢 13515786120 浙江固特成套 设备有限公司 浙江固特成套 设备有限公司 浙江固特成套 设备有限公司 浙江固特成套 设备有限公司 浙江固特成套 设备有限公司 浙江固特成套 设备有限公司

伟荣不锈钢店 13506503182 科润电力科技 股份有限公司 科润电力科技 股份有限公司 科润电力科技 股份有限公司 科润电力科技 股份有限公司 科润电力科技 股份有限公司 科润电力科技 股份有限公司

小勇不锈钢 店 13695783923 海宁开关厂 有限公司 海宁开关厂 有限公司 海宁开关厂 有限公司 海宁开关厂 有限公司 海宁开关厂 有限公司 海宁开关厂 有限公司

71.

照明配电箱 AL2

72.

照明配电箱 AL3

73.

照明配电箱 AP1

74.

照明配电箱 AP2

75.

照明配电箱 AP3

m

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 92 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

76.

照明配电箱 ALE1

m

浙江固特成套 设备有限公司 浙江固特成套 设备有限公司 浙江固特成套 设备有限公司 DN80 壁厚等级 采用 K10 DN100 壁厚等 级采用 K10 DN150 壁厚等 级采用 K10 DN150*150 壁 厚 K10 系列 DN100*100 壁 厚 K10 系列 DN80*65 壁厚 K10 系列 DN150 壁厚 K10 系列 DN65*90°壁厚 K10 系列 DN150*90°壁 厚 K10 系列 DN100*90°壁 厚 K10 系列 DN150*135°壁 厚 K10 系列 DN80*90°壁厚 K10 系列 新兴

科润电力科技 股份有限公司 科润电力科技 股份有限公司 科润电力科技 股份有限公司 新光光大

海宁开关厂 有限公司 海宁开关厂 有限公司 海宁开关厂 有限公司 天津友发

77.

照明配电箱 ALE2

m

78.

照明配电箱 ALE3

79.

球墨铸铁管

80.

球墨铸铁管

新兴

新光光大

天津友发

81.

球墨铸铁管

新兴

新光光大

天津友发

82.

球墨铸铁三通

新兴

新光光大

天津友发

83.

球墨铸铁三通

新兴

新光光大

天津友发

84.

球墨铸铁三通

m

新兴

新光光大

天津友发

85.

球墨铸铁四通

m

新兴

新光光大

天津友发

86.

球墨铸铁弯头

m2

新兴

新光光大

天津友发

87.

球墨铸铁弯头

m2

新兴

新光光大

天津友发

88.

球墨铸铁弯头

m2

新兴

新光光大

天津友发

89.

球墨铸铁弯头

新兴

新光光大

天津友发

90.

球墨铸铁弯头

m2

新兴

新光光大

天津友发

91.

DVI

m

宏胜

大华

天诚

92.

HDMI

m

宏胜

大华

天诚

93.

饶包 2 芯信号线

m2

宏胜

大华

天诚

94.

排水漏斗

m2

DN75 DN150*100 壁 厚 K10 系列

伟星

华亚

中财

95.

承插单承三通

m

新兴

新光光大

天津友发

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 93 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

96.

承盘短管

m2

DN100 壁厚 K10 系列 DN150 壁厚 K10 系列 DN100 壁厚 K10 系列 DN150 壁厚 K10 系列 DN200

新兴

新光光大

天津友发

97.

承盘短管

新兴

新光光大

天津友发

98.

插盘短管

m2

新兴

新光光大

天津友发

99.

插盘短管

新兴

新光光大

天津友发

100.

HDPE 双壁波纹管

中财

伟星

公元

101.

HDPE 双壁波纹管

DN300

中财

伟星

公元

注:1、投标人递交的投标文件中需按招标人推荐的品牌列表中选取一个品牌,否则评标委员会将否决其投 标。

2、本表由投标人自行提供,无需带有水印码,并附于投标文件中。

投标人(盖章): 法定代表人(签字或盖章): 年 月 日

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 94 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

第五章

图纸和技术资料(另附)

第六章

工程量清单及招标控制价(后附)

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 95 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

第七章

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 程序和内容 投标文件截止,开标会议开始

评标办法

地点 责任单位 招标人、交易中心 招标人、交易中心 交易中心 交易中心 开标 大厅 投标人 交易中心 投标人 评标委员会 招标人,交易中心

附件一、开标程序(含资格后审办法)

评标准备工作:导入招标文件、评标办法 公布投标人名单 公布保证金交纳情况 电子投标文件解密 宣读标书内容(报价、工期、质量、项目经理) 投标人法定代表人或委托代理人对其投标文件开标结果,在开 标记录上签字确认,拒绝签字的视作认同处理 按招标文件规定开标现场对投标人进行符合性审查 确定评标基准下浮率(详见评标办法) 符合性审查合格的投标人按报价得分高低进行排序,得分 最高的前 12 名投标人(不足 12 名的按实际家数,并列第 12 名 的全数入围)必需按招标文件递交证件原件, 其余投标人可自愿 按招标文件递交证件原件,所有递交过证件原件的投标人进行 下列事宜:1、法定代表人提交法定代表人资格证明书、有效身 份证在确认书上签印 ;如委托人参加的须提供授权委托书、养 老保险证明、有效身份证在确认书上签印;2、投标人项目经理 提交项目经理注册证书和有效身份证在确认书上签印。

其余未递交过证书原件的投标人不再参加后续评审。

取此排名前十二名的投标人进入后续评审(不足十二名或 并列第十二名的全部进入后续评审),因评标过程出现被否决 投标致使接受后续评审的投标人不满 12 名时, 从余下的递交过 证件原件的投标人中按报价得分排名从高到低依次替补,直至 通过的合格投标人达到 12 名或所有递交过证件原件的投标人 均被评审。

评委会对所有投标文件进行清标分析 委会对投标文件商务部分进行评审 评标时间必须满足保证评标工作质量的要求。

评标过程中 评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的,投标 人应在 30 分钟内予以书面回复或确认, 否则视为不予回复或确 认,评标委员会有权拒绝该投标文件 评标委员会向招标人提交《评标报告》 预中标候选人的投标情况和资格实绩公示

10

开标 大厅

招标人

11

评标室

评委会

12 13

评标室 评标室

评委会 评委会

14

评标室

评委会

15 16

评标室 网站

评委会 交易中心、招标人

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 96 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

附件二、评标办法

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

招标人原则上不派代表参加评标委员会,确需参加的,经 行业行政主管部门和市招管办同意,允许派 1 名代表参加,并采用抽签的方式产生,且招标人代表不得担 任评标委员会主任;评标委员会成员为五人以上的单数;专家由招标人到招标投标中心从评标专家库中随 机抽取确定;需要重新评标的,必须依法重新组建评标委员会,原评标委员会成员不得进入重新组建的评 标委员会。

一、后续评审 1.初步评审标准 条款号 评审因素 投标人名称、经营范围 投标文件签字、盖章 形式评审标 准 投标文件提交的各种证件是否 齐全、有效和一致 投标文件格式 报价唯一 2.资格评审标准: 条款号 评审因素 营业执照 安全生产许可证 资质证书(资质等级) 评审标准 具备有效的营业执照 具备有效的安全生产许可证 资质要求(详见招标文件附表) 拟派项目负责人要求(详见招标重要事项表附 表一) 评审标准 详见招标重要事项表附表一 详见招标重要事项表附表一 详见招标重要事项表附表一 详见招标重要事项表附表一 详见招标重要事项表附表一 符合 “工程量清单”给出的范围及数量 有招标文件第(二十八)的内容之一的作废标处理 评审标准 与投标文件中要求的营业执照、资质证书、安 全生产许可证一致 符合投标文件规定; (按 “投标文件格式”内 容的要求签字、盖章) 提交了招标文件前附表要求的全部证件 符合招标文件格式 只能有一个有效报价

项目负责人 3. 响应性评审标准: 条款号 评审因素 招标范围 工期 工程质量 响应性评审 标准 投标有效期 投标保证金 投标报价工程量清单 废标条款

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司

第 97 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

二、详细评审 1.本工程采用电子评标。

分值设置:总分 89 分,(商务投标报价 90 分+商务标标书质量分 10 分)× 89%。

(计算结果保留两位小数,第三位小数按四舍五入取舍) 1.1 商务投标报价 90 分 (1)有效报价 有效报价的确定:所有通过符合性审查合格的投标人的投标报价为有效报价。

(2)评标基准价 评标基准价的确定:开标时由业主代表在有效下浮率 3%~7.9%范围内随机抽取,先抽取整数位(即 3-7 共 5 个整数位),再抽取小数位(即 0.0-0.9 共 10 个小数位),整数位和小数位结合产生评标基准价下浮率, 招标控制价根据该下浮点计算出的价格作为评标基准价(结果保留两位小数,第三位小数按四舍五入取舍)。

计算公式:评标基准价=(招标控制价)×(1-下浮点) (3)计算单个投标报价得分 各有效投标报价每高基准价 1%扣 6 分,每低于基准价 1%的扣 3 分,不足一个百分点时按直线插入法计 算。

以此求出各投标人投标报价的得分。

(结果保留两位小数,第三位小数按四舍五入取舍) 具体计算公式如下:投标报价得分=90-|投标报价÷评标基准价-1|×(3 或 6)×100(结果保留两位 小数,第三位小数按四舍五入取舍) 1.2 商务标标书质量分 10 分 (1)投标报价中大小写不符或投标报价书中报价前后矛盾的每处扣1分; (2)投标报价中发现主要材料的单价分析表与综合单价报价前后明显矛盾的、或综合单价小数点明显 错误的,每处扣1分; (3)经评审算术性差错扣分:修正后算术性差错绝对值累计与评标基准价比占2.5?及以上的,超出部 分每1?扣1分; (4)评标委员会对报价各项目单价构成和各种费用合计构成是否合理,有无严重不平衡报价进行评审。

工程量清单的报价超过评审项目基准单价( A )在±15%(含)以内不扣分,差幅在±15%(不含)~±20% (含)者,每发现一处扣0.5分;差幅在±20%(不含)以上者,每发现一处扣1分。

1.3 不平衡报价评审规则

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司 第 98 页 共 99 页

云和县老年综合活动中心(老年大学)二期工程施工招标文件

(1)本项目工程量清单综合单价的标准偏离率为 15%。

(2)工程量清单评审项目:全部项目进入评审。

(3)计算评审项目基准单价( A )。

以招标控制价为基准单价。

(4)筛选偏离价格。

通过计算机对投标文件进行不平衡报价检测,筛选出与对应子目基准价相比超过 标准偏离率的报价。

(5)修正不平衡报价。

评标委员会按以下公式对投标人相对于招标文件的严重不平衡报价进行修正: 正偏离修正价格( T )= A ×(1+标准偏离率) 负偏离修正价格( P )= A ×(1-标准偏离率) 评标委员会对修正后的价格应要求投标人书面确认,投标人不予确认的,评标委员会有权拒绝其 投标文件。

(6)对投标人不平衡报价的修正不改变投标总价。

经修正的综合单价适用于工程量清单(包括主材) 的数量有误或实施过程中工程变更引起的数量增减。

2、投标人总得分:满分为 89 分 (1)投标人总得分按以下公式计算汇总: 投标人总得分 =商务标得分×89% (2)投标人总得分若出现并列的,则以投标人商务报价低者排列在前。

投标人商务报价相同的,则以 投标人抽签决定排列前后,抽取方式:投标人按递交标书的先后顺序(先递交先抽取)从提供的大小、形 状、颜色完全相同的 5 个乒乓球(每个球上分别标有数字 1,2,3,4,5)中随机抽取一个乒乓球(已经 被抽取的乒乓球不放回),抽到球上的数字最接近数字 1 的投标人排列在前,提交评标委员会推荐为中标 候选人。

投标人必须参加抽签,否则对其作最不利处理。

三、评委推荐预中标人办法: 评标委员会将评标结果汇总后向招标人提交评标报告和综合得分最高的第 1 名为中标候选人。

四、评标保密 招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行。

五、评标监督 评标过程中,评委提出的废标情况、评委对招标文件中规定不详的问题处理,必须有充分的书面理由。

代理机构:浙江至伟工程管理咨询有限公司 第 99 页 共 99 页


  • 与《云和老年综合活动中心老年大学二期工程》相关:
  • 老年大学老干部活动中心建设工程项目施工组织设计
  • 老年大学老干部活动中心初步设计
  • 市老干部活动中心、市老年大学)电梯工程采购项目
  • 四川省老干部活动中心、老年大学工作座谈会
  • 新疆师范大学家属院老年活动中心电气改造工程
  • 在老干部活动中心建成暨老年大学挂牌仪式上的讲话
  • 老年大学、老干部活动中心工作总结
  • 老年大学活动中心、华美学园建设项目可行性研究报告
  • 金华老年大学和老干部活动园区管理中心教室改造工程采
  • 加强老干部活动中心(老年大学)工作问题研究
  • 本站网站首页首页教育资格全部考试考试首页首页考试首页职业资格考试最近更新儿童教育综合综合文库22文库2建筑专业资料考试首页范文大全公务员考试首页英语首页首页教案模拟考考试pclist学路首页日记语文古诗赏析教育教育资讯1高考资讯教育头条幼教育儿知识库教育职场育儿留学教育高考公务员考研考试教育资讯1问答教育索引资讯综合学习网站地图学习考试学习方法首页14托福知道备考心经冲刺宝典机经真题名师点睛托福课程雅思GREGMATSAT留学首页首页作文
    免责声明 - 关于我们 - 联系我们 - 广告联系 - 友情链接 - 帮助中心 - 频道导航
    Copyright © 2017 www.xue63.com All Rights Reserved